装饰材料采购合同范本 装饰材料采购合同书_装饰材料采购合同书范本

在室内设计中,装饰材料的合理运用,无论是在经济方面,还是在审美方面,都会有非常优秀的表现。那么装饰材料采购合同书是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的装饰材料采购合同书范文,感谢您的阅读。

装饰材料采购合同书范文1

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下:

第一条 所购装饰材料基本情况:见附件

第二条 总价合同:

合同总价: 元,大写(人民币) ;

第三条 质量标准:

乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对

产品的质量要求,乙方应随货提供产品合格证等证明文件。

第四条 供货:

供货时间及地点:按照甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起 3日内将货物送达甲方指定的地点。

第五条 安装:

安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的,安装标

准为 《北京市装饰工程质量验收标准》,《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由乙方承担,甲方应为乙方提供必要的安装条件。

第六条 付款方式:

乙方在货物交付给甲方并验收合格后,凭发票一次付清。

第七条违约责任:

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款,每延期一天,则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、工程竣工后,甲方应及时对乙方进行验收,并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天,则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。

3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,乙方应负责退、换,由于上述原因延误交货时间,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货,则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

5、乙方不能按合同规定时间交货时,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

第八条 争议解决方式:

本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条 本合同一式 肆 份,甲乙双方各持 贰 份,自双方签字盖章之日起生效 。本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协商,签订补充协议,具有同等效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装饰材料采购合同书范文2

购买方(甲方):

出卖方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就 购买装饰材料 相关事宜达成如下协议:

第一条 供货概况

1、供货内容

2、供货地点:苏州

3、供货日期:2012年10月30日

4、供货质量:优等品

乙方对其产品保修,保修期为 六个月 ,在保修期内出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担,保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。

第二条 合同总价

合同总价:大写(人民币)伍拾柒万玖仟贰佰圆 ;

第三条 付款方式汇款

第四条 甲、乙双方权利义务

装饰材料采购合同范本 装饰材料采购合同书_装饰材料采购合同书范本

一、甲方权利义务

1、甲方需在安装前说明相关的施工内容,进行技术交底。

2、指派 为甲方代表,负责合同履行。对乙方供货及安装质量、进度进行监督检查。乙方必须服从甲方指派代表合理的管理。

二、乙方权利义务

1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

2、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸费用,并在货物交付给甲方前承担风险责任,如乙方提供的货物包装、产品规格质量及安装不符合要求,或因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

第五条 违约责任

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款,每延期一天,则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、工程竣工后,甲方应及时对乙方进行验收,并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天,则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/232661/500317751.html

更多阅读

谁有材料采购合同样本 材料采购合同样本

  甲方:  乙方:  经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本原材料采购合同范本:  一、订购产品名称:

工程材料采购合同范本 建设工程采购合同范本

建设工程项目作为集技术、管理、经济、法律、组织等各方面于一体的综合性社会经济活动,存在众多的风险因素。建设工程采购合同又是怎么一回事呢?以下是在小编为大家整理的建设工程采购合同范文,感谢您的阅读。建设工程采购合同范文1

建筑材料采购合同范本 建筑工程采购合同范本

建筑工程在我国国民经济发展中具有重要地位,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑工程采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的建筑工程采购合同范文,感谢您的欣赏。建筑工程采购合同范文一工程项目名称

声明:《装饰材料采购合同范本 装饰材料采购合同书_装饰材料采购合同书范本》为网友大众情侣装分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除