土方开挖合同范本 管沟开挖合同范本_管沟开挖合同模板

管沟在粉沙、碎石土等地区开挖过程中,其边坡可能会发生滑坡、崩塌,对人们的生命和财产造成危害。因此签订管沟开挖合同需要注意什么呢? 以下是小编为大家整理的管沟开挖合同范文,欢迎参考阅读。

管沟开挖合同范文1

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 重庆金冠投资有限公司——璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工 事项协商一致,订立本合同双方共同遵守。 第一条 基本情况

1、工程概况

工程名称:重庆金冠投资有限公司——璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工。

工程地点:重庆市璧山县金冠·绿岛别苑。

2、工程承包范围及方式

承包范围:璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管道包括内管线:860米(以实际收量为准确实结算)。承包范围如下:挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖管沟及恢复。

承包方式: 以总价包干承包方式,包工包料、包质量、包工期、包安全。

3、合同工期与工程质量

开工日期:2013年 月 日

竣工日期:2013年 月 日

工程质量标准:合格,执行国家、重庆市、璧山县现行验收评定标准。

4、合同价款与支付方式(乙方提供普通发票)合同以每米50元计算价格,总价为人民币43000元正。(大写:肆万叁仟元整) 支付方式:合同签完后支付该工程款的30%,工程完成三分之二后支付相应工程款的40%,竣工验收办理结算后支付至合同造价的30%。若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的,相应损失由乙方承担;若以上费用已由甲方代付的,则从工程款中扣除。特殊情况下如工程2个月未验收的工程,经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票,否则招标人有权拒绝付款。

土方开挖合同范本 管沟开挖合同范本_管沟开挖合同模板

第二条 施工设备材料及管沟开挖和回填要求

1、管沟开挖施工所用设备材料(除燃气管道安装提供的设备材料外)均由乙方提供,乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准,甲方有权对乙方所用设备材料进行检查,如发现不合格,甲方有权要求乙方整改,由此所导致的工期延误等责任由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失。

2、管沟在铺设管线前,沟底必须平整完,清除沟底的废旧构筑物、淤泥、硬石、垃圾等杂物,遇有地下水位较高地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水防止塌方。

3、回填时首先将松软土填实管底,同时投填管道两侧,然后回填到管顶0.5米处夯实,回填时应保证所下管线周围受力均匀,距地面0.5米处打夯并铺设警示带,到顶夯实。

4、特殊地段双方协商解决,工程量以实际验收为准,沟槽开挖顺序乙方听从甲方安排。

5、乙方对沟槽的安全负责,在施工前必须采取相应的警示措施,(如将施工范围用警示带圈好,在施工地段两端摆放警示牌,夜间有警示灯,现场监护员等)。

6、特殊地段施工尽量做到当天施工当天恢复,如政府或相关部门对地面恢复不认可,或开挖过程中破坏其他管线及因乙方未能及时回填,警示措施不到位而造成的一切损失,由乙方自行承担。

第三条 双方的责任和义务

1、施工前,乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电,并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作,完成后需提供给甲方一个施工方案,并署名,乙方对提供的施工方案负全部责任。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

3、施工中,乙方必须严格按照预定的施工方案施工,如发生任何的管线破坏,都由乙方承担,并全额赔偿第三方的损失。

4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。

5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净,由甲方现场管理人员验收。

6、乙方在施工中由于施工现场条件变化而要求变更设计时,必须争得甲方同意,并由甲方技术人员签字生效。

7、乙方在施工中对沟底其他设施造成的损失由乙方赔偿。

8、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9、乙方在施工中所发生的一切安全事故均由乙方承担。

第四条 验收

1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。

2、乙方应按已定施工方案施工,如在管沟开挖过程中发生管道断裂现象,乙方应全额赔偿甲方损失。

3、乙方应负责其所完成的管沟开挖工程通过相应的验收。

第五条 争议处理方式

在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决,协商不成时,任何一方均可向当地人民法院起诉。

第六条 附则

1、本合同一式四份,其中甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。

3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

管沟开挖合同范文2

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 隧道爆破开挖发包给乙方施工,为双方共同利益,达成以下协议:

第一条 工程概况

第二条 承包范围

隧道正洞(或横洞斜井)爆破开挖工程量全部由乙方承包。

第三条 施工工期

根据业主、项目指挥部及甲方要求的工期统一安排。每一环节打钻、装炸药、接风管、人工排险松动石渣均要做到紧密相连,统筹安排。上一道工序与下一道工序不能出现脱节时间。

第四条 工程质量标准

本工程质量标准双方约定为:工程合格率 %,并达到业主要求的质量标准。

第五条 双方的责任

1、 甲方工作

1). 甲方配齐套新钻机(已含备用钻机),通风高压软管条、高压水管 条。

2). 如钻机使用期间损坏,乙方自行补充购买配件及维修保养,或由甲方代购月结算时扣除。所有的钻机、配件等材料乙方自己购买或委托甲方购买,价格按甲方进购的材料单价结算,结算时每月从乙方进度款中扣除。

3). 劳保用品甲方只负责:手套双/每月、雨鞋个月、雨衣 双/ 个月,如超过甲方所提供的劳保用品由乙方承担。

4).甲方应保证隧道内通风良好。

2、乙方工作

1). 乙方进场后到仓库领用工人的劳保用品及防护用品。

2). 乙方在施工中严格按甲方施工技术交底来操作。周边眼的分布由甲方给乙方的交底来施工(拱部周边眼间距按40公分以内;边墙周边眼间距50公分以内),如超出规定的间距,放炮后出现超挖在 cm以上每一处罚款 元,以钻眼剩余残眼为准,由值班人员登记做好记录,可直接开出奖罚单。

3). 打钻时,钻眼要打在测工所画的红油漆点上,如超出红点范围,出现超欠挖所有的责任由乙方承担。

4). 上一炮出现欠挖,技术员测出该断面位置,开挖班要向后补钻,测工做好三方登记记录(开挖班、测工、值班)并签字,哪一方出现问题追究哪一方责任。

5). 乙方每一渣炮要控制好光爆,地坪一米以上环向要装红线(导爆索)。

第六条 安全施工

1、乙方应遵守国家、地方政府等,工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

2、乙方安全防护措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担。

3、进洞内施工必须戴上自己的随身防护用品,严禁洞内抽烟,发现一个工人一次罚款 元整,带班及分包负责人违章双倍罚款。

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/241861/894499158.html

更多阅读

最简单土石方运输合同 土方运输合同范本

  土方运输范本 托运方(甲方):承运方(乙方):合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:第一条 运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作

土方运输合同范本2篇 包机运输合同范本3篇

合同作为一种法律文书来说,合同的内容是指据以确定合同当事人权利、义务和责任的合同条款。以下是小编为大家精心准备的:3篇包机运输合同范本。欢迎参考阅读!包机运输合同范本一包 机 人:____________________________________地 址

土方运输合同范本2篇 土石工程合同范本3篇

法律对建设工程合同没有特别规定的,适用法律对承揽合同的相关规定。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,属于承揽合同的特殊类型,以下是小编为大家精心准备的:土石工程合同范本3篇,欢迎参考阅读!土石工程合同范本一甲方:乙方:

土石方工程合同范本 土方工程合同范本_土方工程合同格式

土方工程是建筑施工过程中的第一项工作,签订土方工程合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的土方工程合同范文,欢迎参考阅读。土方工程合同范文1发包方: (以下简称甲方)本项目承包单位: (以下简称乙方)为完成_华德·朝阳绿洲

声明:《土方开挖合同范本 管沟开挖合同范本_管沟开挖合同模板》为网友人心怕碎海怕伤分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除