质量与进度控制复习题2015.1.26 (2)

第一部分

建设项目质量控制

复习思考题

建设项目质量控制思考题

一、单项选择题

1．（ ）是在质量方面指挥和控制组织的协调的活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量保证和质量改进。

A．质量控制 B．质量管理

C．质量计划 D．质量保证

2．质量控制和质量管理的关系是（ ）。

A．质量管理是质量控制的职能之一 B．质量控制是质量管理的职能之一

C．质量管理和质量控制相互独立 D．质量管理和质量控制相互包容

3．ISO9000族标准中，ISO9001-2000主要内容是（ ）。

A．基本概念、基本原理、术语 B．对质量管理体系的要求

C．业绩改进的指南 D．质量和环境管理体系审核的指南

4．在水利工程建设中，( )对参建各方具有监督的职能。

A．项目发包人 B．监理人

C．政府质量监督部门 D．承包人

5．质量控制中的PDCA循环是指（ ）。

A． 计划—实施—对比—处理 B． 计划—实施—检查—纠偏

C． 计划—实施—对比—纠偏 D． 计划—实施—检查—处理

6．监理人的质量控制就是为了确保（ ）的质量标准所采取的监控措施、手段和方法。

A．政府规定 B．合同规定

C．监理人规定 D．发包人规定

7．（ ）是指为了达到质量要求所采取的作业技术和活动。

A．质量管理 B．质量方针

C．质量控制 D．质量体系

8．工程产品在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力和维修的方便程度是指工程产品的（ ）。

A．时间性 B．适应性

C．可信性 D．经济性

9．施工质量保证工作是（ ）的行为。

A．发包人 B．承包人

C．监理人 D．政府部门

10．质量保证手段的最高形式是以（ ）。

A．检验为手段 B．工序管理为手段

C．统计分析为手段 D．开发新技术、新工艺和新材料为手段

11．质量管理是依靠（ ）来运作的。

A．质量控制 B．质量策划

C．质量体系 D．质量改进

12．水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（ ）级设置。

A．2 B．3

C．4 D．5

13．（ ）对项目施工质量负有直接的责任。

A．监理人 B．发包人

C．承包人 D．质量监督机构

14．质量认证是由（ ）对产品或质量管理体系做出正确可靠的评价。

A．本单位技术、质量部门 B．上级主管部门

C．第三方认证机构 D．消费者

15．认证机构进行审核的基本工作程序排列正确的是（ ）。

①文件审核 ②现场审核 ③提出审核报告

A． ②①③ B． ①②③

C． ③①② D． ③②①

16．质量管理体系认证证书的有效期是（ ）。

A．1年 B．2年

C．3年 D．5年

17．坚持按照PDCA的循环过程不断完善和提高的全面质量管理观点中的“C”表示（ ）。

A．检查 B．计划

C．处理 D．实施

18．对于建设工程勘察单位资质等级，下列叙述正确的是（ ）。

A.工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质

B.工程勘察资质甲级、乙级、丙级

C.工程勘察综合资质只设甲级

D.工程勘察综合资质设甲级、乙级、丙级

19．施工承包企业，按照其承包工程能力，划分为（ ）

A．甲、乙、丙、丁级

B．一、二、三、四级

C．施工总承包、专业承包、劳务分包

D．一、二级

20．下列说法中错误的是质量（ ）进行的质量控制。

A.事前控制即施工前的准备阶段

B.事中控制即施工过程中进行的所有与施工过程有关各方面

C．事后控制是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面

D.施工前的准备阶段是指施工放线之前的准备工作

21．施工开工前发包人的准备工作内容包括（ ）

A．质量保证体系的检查 B．对原始基准点、基准线的复核和施工放线

C．施工机具．设备的检查 D．征地移民

22．为有效控制施工阶段材料质量，承包人在主要建筑材料和设备订货前应向（ ）申报。

A．监理人 B．设计承包人

C．发包人 D．政府部门

23．依据《水利水电土建工程施工合同条件》，合同中明确规定的质量检验，不论检验结果如何，均由（ 承担质量检验费用。

A．发包人 B．施工承包人

C．监理人 D．第三方

24．关于施工图，下列叙述正确的是（ ）。

A．施工图经监理人核查后，可解除设计承包人的责任

B．施工图经监理人核查后，施工承包人无须再检查

C．施工图经总监核查签字后，下达给承包人，承包人方可按此图施工 ）

D．施工图只能由设计承包人设计，并经工程师发布

25．按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（ ）承担。

A．发包人 B．承包单位

C．监理人 D．试验室

26．对已经停工的工程，必须有（ ）签署复工通知方能复工。

A．发包人代表 B．施工单位代表

C．总监理工程师 D．质检站代表

27．在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（ ）复核。

A．发包人 B．监理人

C．施工单位 D．设计单位

28．监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（ ）。

A．跟踪检验 B．旁站检查

C．巡视检验 D．见证检验

29．按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人有权指示进行重新检验,如果重新检验结果符合合同要求,则其检验费用及由此带来的一切其他后果(如工期延误等)均由( )承担。

A．发包人 B．监理人

C．施工承包人 D．第三方

30．施工前，施工组织设计提交给监理人进行审核，由（ ）进行审核签认。

A．监理员 B．总监理工程师

C．专业监理工程师 D．监理单位技术负责人

31．材料在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（ ）后，才能在工程中正式使用。

A．权威单位进行技术鉴定合格 B．监理人同意

C．设计单位同意 D．发包人同意

32．对于工程变更，必须有（ ）指示，承包人才能实施。

A．设计单位 B．监理人

C．发包人 D．监督部门

33.在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备,适合用（ ）

A. 素混凝土基础 B. 钢筋混凝土基础

C.钢板基础 D.复合基础

34.（ ）是设备安装质量检查验收的重点和难点。

A.设备转动精度 B.设备的质量保证性文件

C.设备的外观检查 D.设备的无损检查

35. 大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求。每一工程所用水泥品种以1～2种为宜，并宜固定厂家供应。有条件时，应优先采用（ ）。

A.散装水泥 B.袋装水泥

C.粉煤灰水泥 D.硅酸水泥

36. 袋装水泥应在库房内贮放,库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥,防止雨露侵入.袋装水泥的出厂日期不应超过（ ）个月，散装水泥不应超过（ ）个月，快硬水泥不应超过（ ）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

A.3 6 1 B.6 3 3

C. 3 1 6 D.6 1 3

37. 混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有( )的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用.

A.活性成分 B.细砂

C.粒径过大 D.粒径过小

38. 骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（ ），超过时应设置缓降设备。

A.2M B.3M

C.4M D.1M

39.施工施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（ ）的骨料。

A. 5～20mm B. 20～40mm

C. 40～80mm D. 80～150mm

40.拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人的指示进行定期检测，在水质改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的( )时，该水不能继续使用.

A.70% B.90%

C.75% D.85%

41. 水工结构非预应力混凝土中，不得使用( )钢筋.

A. 冷拉 B.受拉

C.受压 D.冷轧

42.水工混凝土水灰比最大允许值根据部位和地区的不同，应满足相应的规定。下列说法不正确的是（ ）。

A.寒冷地区比温和地区水灰比相同部位下应该大一些

B. 寒冷地区比温和地区水灰比相同部位下应该小一些

C.重要部位比非重要部位水灰比应该小一些

D. 在施工过程中，承包人需要改变监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

43. 按施工图纸的规定和监理人的指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测( )次，仓面应检测( )次.

A.4 4 B.4 2

C.2 4 D.2 2

44．某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（ ）。

A．单独划成一个分部工程 B．归到上一个分部工程

C．归到下一个分部工程 D．不再作划分

45．在单元工程质量评定中，单元工程优良的标准是：保证项目符合相应的质量评定标准，基本项目必须达到优良的标准，对于土建工程，允许偏差项目每项需有（ ）的测点在相应允许偏差的范围内。

A．80% B．85% C．70% D．90%

46.依据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部30号令),下列对于法人验收叙述不正确的是（ ）。

A. 法人验收由项目法人主持

B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持

C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续

D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加

47．依据 《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部30号令)，下列对于政府验收叙述不正确的是（ ）。

A. 阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持

B. 阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持

C. 工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收

D. 竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行

48. 依据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部30号令)，下列对于竣工验收主持单位叙述不正确的是（ ）。

A. 国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定

B. 水利部或者流域管理机构负责初步设计审批的中央项目，竣工验收主持单位为水利部或者流域管理机构

C. 水利部负责初步设计审批的以中央投资为主的地方项目，竣工验收主持单位为水利部或者流域管理机构

D. 地方负责初步设计审批的项目，竣工验收主持单位为地方人民政府水行政主管部门（或者其委托的单位）。

49.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器仪表及设备应定期进行检定，并具备有效的检定证书。国家规定需强制检定的计量器具应经（ ）计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。

A.县级以上 B.地级以上

C.省级以上 D.部级

50.对于《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）适用范围，下列说法错误的是（ ）。

A. 适用于大、中型水利水电工程

B.小型水利水电工程也应遵照执行

C.适用于坝高30m以上的小型水利枢纽工程的检验和评定

D.适用于4级以上堤防的检验和评定

51．在质量见证点施工前，承包人应事先通知监理人到现场见证，若监理人在约定时间未到场的情况下，则（ ）。

A．承包人和监理人重新约定见证点监督时间

B．承包人暂停施工，等待监理人到场后再施工

C．承包人认为监理人已默许，故有权按原计划进行施工

D．承包人按原计划施工后，再让监理人检查认可

52．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（ ）承担。

A．发包人 B．承包人

C．监理人 D．第三人

53．（ ）可以减少抽样检验中的两类风险。

A．合理选择抽样方案 B．减少样本容量

C．及时抽样检验 D．提高判别标准

54．依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），堤防工程单位工程划分下列叙述正确的是（ ）。

A. 按招标标段 B.按照功能划分

C.按照工程量划分 D.按照长度划分

55．必须经监理人检查才能继续施工的部位为（ ）。

A．见证点 B．紧急放行点

C．待检点 D．例行检查点

56．依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（ ）应重新报送工程质量监督机构确认。

A.项目法人 B.监理人

C.设计单位 D.项目法人、监理人、设计单位联合

57. 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（ ）。

A. 原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用。

B. 单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。

C. 混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。

D. 工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工

58．当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。

A．d＞c B．d＜c

C．d≤c D．d≥c

59．单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（ ）认定。单位工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

A．施工承包人 B．监理人

C．质量监督机构 D．项目法人

60．在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（ ）及其以上的单元工程为优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达90％以上，且未发生过质量事故。

A．50% B．70%

C．80% D．90%

61. 单位工程评为优良的标准之一是：所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过（ ）。

A. 较大质量事故 B.重大质量事故

C. 一般质量事故 D.质量缺陷

62．承包人对分包人的质量进行检验，对于承包合同来说属于（ ）。

A．自检 B．第二方检验

C．第三方检验 D．监督检验

63． 工地进场了某种产品20箱，每箱20件，现在需要抽取8件产品进行检验，应采取（ ）取样方法进行检验。

A．系统取样 B．单纯随机取样

C．两级取样 D．分层取样

64．在对原材料进行检验时，监理人对承包人的检验结果有异议时，监理人可指示承包人对该批材料再进行检验，这种检验称之为（ ）。

A．重新检验 B．额外检验

C．第三方检验 D．重点检验

65．依据《水利工程质量事故处理暂行规定》，水利工程质量事故分为( )。

A．特大、重大、大、较大 B．特大、重大、较大、一般

C．特大、重大、较大、质量缺陷 D．大、较大、一般、质量缺陷

66．对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用寿命的水利工程质量事故是（ ）。

A．重大事故 B．较大事故

C．一般事故 D．质量缺陷

67．对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是( )。

A．特大事故 B．较大事故

C．一般事故 D．重大大事故

68．对工程造成长时间延误工期，经处理后仍影响正常使用，对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是( )

A．较大事故 B．重大事故

C．特大事故 D．一般事故

69．对工程造成较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是( )

A．重大事故 B．一般事故

C．较大事故 D．特大事故

70．当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样,适用（ ）。

A．系统取样 B．单纯随机取样

C．两级取样 D．分层取样

71.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），数据保留位数，应符合国家及行业有关试验规程及施工规范的规定。计算合格率时，小数点后保留（ ）。

A. 一位 B. 二位

C.三位 D. 整数位

72．水利工程质量事故三不放过原则不包括( )。

A．事故原因不查清楚不放过 B．主要事故责任者和职工未受教育不放过

C．主要领导责任不查清不放过 D．补救和防范措施不落实不放过

73．质量监督机构进行质量检验，属于（ ）。

A．自检 B．第二方检验

C．第三方检验 D．第一方检验

74．水利工程中对于大体积混凝土结构，定性为较大质量事故的直接经济损失范围为（ ）。

A．30万元～100万元 B．100万元～500万元

C．20万元～100万元 D．100万元～300万元

75．依据《水利工程质量事故处理暂行规定》，工程质量事故处理完毕后，必须（ ）经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

A.按照管理权限 B.由监理人

C.由设计人 D.由发包人组织

76．在水利水电工程中，对于土石方工程，当直接经济损失大于（ ）时，为特大质量事故。

A．100万元 B．1000万元

C．3000万元 D．30万元

77．按照《水利工程质量事故处理暂行规定》，一般质量事故由（ ）组织调查。

A．项目法人 B．项目主管部门

C．省级水行政主管部门 D．监理人

78．水利工程特大质量事故的调查由（ ）组织进行。

A．监理人 B．承包人

C．发包人 D．水利部及有关部门

79．一般以工序为研究对象，为分析、预测施工过程是否处于稳定状态而抽取的质量数据称为（ ）。

A．计量数据 B．计数数据

C．验收用数据 D．控制用数据

80．根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（ ）分布。

A．二项 B．正态

C．超几何 D．泊淞

81．反映质量数据集中位置的指标为（ ）。

A．平均值 B．标准偏差

C．最大值 D．最小值

82．在质量控制的统计分析方法中，可以用于动态质量控制的工具是（ ）。

A．直方图 B．相关图

C．控制图 D．排列图

83．在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（ ）。

A．二项分布 B．正态分布

C．泊松分布 D．超几何分布

84．正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（ ）左右。

A．95．0％ B．95．4％

C．99．7％ D．68．3％

85．某混凝土抗压强度样本为20.7，22.4，18.4，17.6（单位：MPa），则极差为（ ）MPa。

A．22．4 B．17．6

C．4．8 D．19．8

86． 已知一批混凝土总体坍落度的平均值=7．8cm，标准偏差S=0．8cm，公差上限TU=10．20cm，公差下限TL=5．4cm。则工序能力指数为（ ）。

A．1．0 B．1．2

C．0．615 D．2

87．对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（ ）。

A．单纯随机抽样 B．分层取样

C．系统取样 D．两级取样

88．正态分布总体样本落在???2?,??2??区间概率约为（ ）。

A．68．3% B．95．4%

C．99．7% D．95%

89．在利用直方图对质量数据进行分析时，出现双峰型直方图的原因是（ ）。

A．分组太细 B．人为剔除了不合格品

C．分组太粗 D．数据来自不同的工序条件

90．利用直方图分析质量数据，质量控制标准常以（ ）为控制界限。

A．μ±σ B．μ±2σ

C．μ±3σ D．μ±4σ

91．在分析影响质量因素的排列图中，横坐标表示的内容是（ ）。

A．不合格产品的频数 B．不合格产品的累积频率

C．影响质量的各个因素或项目 D．产品质量特性值

92．利用直方图法进行分析时，直方图出现绝壁形，是由（ ）造成的。

A．分组太多或组距太细 B．由于原材料或操作方法显著变化

C．人为剔出了不合格品的数据造成的 D．将来自两个不同总体的数据混在一起

93．排列图可以帮助人们（ ），从而有助于达到质量控制的目的。

A．找出影响质量的主次因素 B．找出两组数据的相关性

C．进行动态控制 D．判断工序能力

94．利用直方图进行分析时，数据一般应（ ）。

A．大于30个 B．大于50个

C．大于100个 D．50～100个

95．在排列图中，累计频率曲线分为三个区，其所包含质量因素是主要因素的累计频率在（ ）。

A．80%以下 B．80%～90%

C．80%～100% D．90%～100%

96．材料强度测定值分别为21．0、23．4、19．2、19．6、20．4、21．6（单位：MPa），则该材料的中位数为（ ）。

A．19．4MPa B．20．2MPa

C．20．7MPa D．20．9MPa

97．已知某混凝土总体抗压强度的平均值μ=25．00MPa，σ=4．00MPa，则变异系数为（ ）。

A．0.12 B．6.25

C．0.16 D．100.00

98．在利用直方图进行数据分析时，直方图中的横坐标表示（ ）。

A．影响产品质量的各因素 B．质量特性值

C．不合格产品的频数 D．质量特性值出现频数

99．当直方图出现孤岛型分布时,可能的原因是（ ）。

A．测试时读数有误 B．短期内不熟练工人替班操作

C．数据分组不当 D．测试时所用的方法不当

100．排列图法的用途是( )。

A．找出质量问题的原因和结果之间的关系

B．描述出整个生产过程质量波动原因

C．动态反映质量的分布规律

D．从诸多影响因素中寻找出主次影响因素

101．工程项目（ ）时，项目法人必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

A．完工验收 B．竣工验收

C．设计审查 D．监理招标

102．按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见的是（ ）。

A．监理单位 B．设计单位

C．项目法人 D．施工单位

103.以下均是施工单位质量管理的主要内容，除了( )之外。

A．加强质量检验工作，认真执行三检制

B．加强分包管理

C．主体工程转包时加强对转包方的管理

D．向项目法人提交技术档案

104．水利工程在规定的保修期内出现工程质量问题，一般有原施工单位承担保修，所需费用由( )承担。

A．原施工单位 B．现施工单位

C．项目法人 D．质量问题的责任方

105．在近( )年内工程发生特大质量事故的施工单位，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。

A．半 B．一

C．二 D．三

106．利用直方图法进行分析时，直方图出现以下形状，是由（ ）造成的。

A．分组太多或组距太细

B．由于原材料或操作方法显著变化

C．人为剔出了不合格品的数据造成的

D．将来自两个不同总体的数据混在一起

107.依据安全技术操作规程中关于安全方面的规定，凡在坠落高度基准面（ ）有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

A. 2m和2m以上 B. 3m和3m以上

C. 4m和4m以上 D. 5m和5m以上

108. ( )应与地面设联系信号或通讯装置，并应有专人负责。

A.一级高处作业 B. 二级高处作业

C. 三级高处作业 D.特级高处作业

109. 高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆。安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过( ).

A. 3m B.2m

C. 4m D.1.5m

110. 现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布置整齐且应相对固定，并经常检查维修，照明灯悬挂高度应在2.5m以上，经常有车辆通过之处，悬挂高度不得小于( )。

A. 5m B.10m

C.15m D.20m

111. 在爆破施工时，地下相向开挖的两端在相距30m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点，当相向开挖的两端相距（ ）时，一端应停止掘进，单头贯通。

A.15m B.10m

C.5m D.3m

112. 地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过( ) 时，禁止进行爆破作业。

A.2% B.3%

C.1% D.5%

113.在土方开发中，施工场地的排水系统应有足够的排水能力和备用能力。一般应比计算排水量加大( )进行准备。

A.50％～100％ B. 100％～150％

C. 150％～200％ D. 100％～200％

114．施工安全技术措施是（ ）的重要组成部分。

A．施工图设计 B．安全计划

C．监理规划 D．施工组织设计

115．监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对水利工程建设安全生产承担（ ）。

A．监理责任 B．法律责任

C．行政责任 D．刑事责任

116．监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

A．工程建设强制性标准 B．当事人的约定

C．建设监理规划的要求 D．监理人的指示

117.关于质量管理体系认证，下列说法不正确的是（ ）。

A.认证的对象是质量体系而不是产品

B.认证的依据是质量保证模式标准，而不是产品质量标准

C.认证的结论不是证明产品是否符合有关的技术标准，而是质量体系是否符合标准，是否具有保证工程质量的能力。

D.质量管理体系认证一般是强制性的

118．依据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。作为（ ）的组成部分，以确保工程安全的需要。

A．工程总造价 B．备用金

C．保留金 D．暂定金额

119．依据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）将保证安全施工的措施报告报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．15日 B．20日

C．10日 D．30日

120．建设单位不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩( )。

A．建设计划 B．承包人的进度计划

C．合同约定的合理工期 D．建设监理规划

121．建设监理的质量控制是指监理单位受发包人委托，按照（ ）的质量标准对工程项目质量进行的控制。

A．监理规划 B．发包人确认

C．企业标准 D．合同规定

122．施工监理单位的质量控制并不能代表（ ）内部的质量保证体系。

A．承包人 B．发包人

C．设计人 D．质检部门

123．全面质量管理就是以（ ），依靠实际数据资料，作出正确判断，进而采取正确措施，进行质量管理。

A．质量监督为手段 B．法律法规为依据

C．监理控制为手段 D．数理统计方法为基本手段

124．（ ）是影响工程项目质量的决定性环节。

A．施工准备阶段 B．设计阶段

C．施工阶段 D．可行性研究

125．工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受（ ）的监督。

A．质量监督机构 B．项目法人

C．委托监理人 D．技术监督机构

126．水利部水利工程质量监督机构认定的（ ）出具的数据是全国水利系统的最终检测。

A．经发包人委托监理人 B．水利工程质量检测机构

C．经承包人自行检验 D．监理人平行检验后

二、多项选择题

1．质量水平的高低是一个国家( )水平的综合反映，已成为影响国民经济和对外贸易发展的重要因素

之一。。

A．项目 B．经济 C．科技

D．教育 E．管理

2．全面质量管理，是一种现代的质量管理。它（ ）的质理管理。

A．重视人的因素 B．强调全员参加 C．全过程控制

D．重点管理 E．全企业实施

3．我国工程建设质量管理体系由（ ）组成。

A．政府部门的工程质量监督体系 B．承包人的质量保证体系

C．承包人的质量控制体系 D．发包人/监理人的质量控制体系

E．主管部门的审查体系

4．下列（ ）属于社会工作质量。

A．社会调查 B．现场思想工作 C．售后服务

D．质量回访 E．后勤工作

5．在施工过程中，质量监督机构的主要任务包括（ ）。

A．旁站监督 B．对每道工序进行全部监控 C．进行抽查

D．检查参建各方的资质 E．核定质量评定等级

6．在承包人的工作保证子体系中，施工现场保证子体系是其核心和基础，它由（ ）组成。

A．思想教育 B．组织机构 C．工序管理

D．质量检验 E．责任制

7．工程产品质量应满足（ ）。

A．合同中的规定 B．图纸的规定 C．公认的不必明确的需要

D．强制性标准的规定 E．监理人的要求

8．不断完善和提高的观点是指要坚持按照（ ）的循环过程办事。

A．计划 B．试验 C．实施

D．检查 E．处理

9．对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（ ）。

A．时间性 B．适用性 C．可信性

D．与环境的协调性 E．有效性

10．在工程实体质量中，（ ）属于明确需要。

A．合同中的规定

B．发包人的期望

C．公认的和不言而喻的需要

D．标准规定的

E．图纸标明的

11．全面质量管理的基本观点中，为用户服务的观点，包括（ ）。

A．使用工程的单位和个人是用户 B．监理人是用户

C．质量监督机构是用户 D．设计单位也是用户

E．下道工序是上道工序的用户

12．关于工程项目的质量责任，下列说法正确的是（ ）。

A．工程产品生产者对工程产品负有直接责任

B．谁设计，谁负责；谁施工，谁负责

C．监理人也应承担直接责任

D．监理人承担监理责任

E．监理人没有责任

13．承包人的质量保证体系的组成包括（ ）。

A．思想保证子体系 B．组织保证子体系

C．工作保证子体系 D．质量控制子体系

E．质量监督子体系

14．质量认证包括（ ）。

A．产品质量认证 B．生产过程认证

C．质量管理体系认证 D．现场质量认证

E．文件质量认证

15．ISO9000—2000族核心标准的构成有（ ）。

A．ISO9000—2000质量管理体系——基础和术语

B．ISO9001—2000质量管理体系——要求

C．ISO9004—2000质量管理体系——业绩改进指南

D．ISO9002—2000质量管理实施通用指南

E．ISO19011质量环境和审核指南

16．ISO9000-2000族标准中质量是指( )。

A．环境质量 B．产品质量 C．活动或过程的工作质量

D．安全控制水平 E．质量管理体系运行的质量

17．根据国家颁布的<<建设工程质量管理条例>>规定,承担质量责任的单位有（ ）。

A．发包人 B．勘察设计单位 C．施工单位

D．监督单位 E．监理人

18．从广义上讲，工程质量包括工程产品质量和工作质量，其中工作质量可以包括( )

A．社会工作质量 B．生产过程质量 C．单元工程质量

D．产品质量 E．图纸质量

19．工程项目质量的特点有（ ）。

A．主体的复杂性 B．影响的因素多

C．产生第一类判断错误的概率大

D．容易产生质量波动 E．不能解体、拆卸

20．生产过程的工作质量包括( )。

A．思想工作质量 B．管理工作质量 C．技术工作质量

D．后勤工作质量 E．社会调查工作质量

21．招投标阶段，对施工承包人资格审核的内容包括（ ）等内容。

A．施工承包人的资质等级 B．施工承包人的资信

C．施工承包人业绩 D．施工承包人企业的所有制性质

E．施工承包人近期财务状况

22．根据《水利工程质量管理规定》，设计单位质量管理的主要内容包括有：（ )。

A．建立健全设计质量保证体系。

B．按合同规定及时提供设计文件及施工图纸

C．按水利部有关规定在验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见

D．设计质量必须满足工程质量的安全需要并符合设计规范的要求

E．设计单位应认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制

23．监理人对承包人开工准备工作的检查内容包括（ ）。

A．承包人资质的审查 B．质量保证体系的检查

C．施工机具设备的检查 D．工地试验室的检查

E．施工征地的检查 。

24．属于监理人质量管理的主要内容是（ ）。

A．签发施工图纸

B．审查施工单位的施工组织设计和技术措施计划

C．核定单位工程质量等级

D．受发包人委托，组织竣工验收

E．受发包人委托，主持分部工程验收

25．涉及工程安全的重大问题的（ ）发生重大变更时,必须由项目法人报原设计审批部门审查批准。

A．设计理念 B．设计原则 C．设计方案

D．设计标准 E．设计负责人

26．下述（ ）情况下，监理人可以下达施工暂停指示。

A．施工质量异常，而承包人不予改进或改进不力

B．擅自让未经同意的分包人进场作业

C．隐蔽工程未经检查自行掩盖

D． 承包人更换技术负责人

E．擅自实施变更

27．施工阶段监理人进行质量控制的依据包括（ ）。

A．已批准的施工组织设计 B．设计文件及有关设计变更

C．有关的合同条款 D．制造厂提供的设备说明书

E．承包人的操作手册

28．质量控制点是指为保证工程质量而重点控制的（ ）。

A．分包 B．关键部位 C．同步记录

D．重点工序 E．薄弱环节

29．工序质量控制步骤包括（ ）。

A．指示 B．检验 C．分析

D．判断 E．纠正

30．在施工过程中监理人对工序活动条件的控制，应着重抓好（ ）。

A．对拟使用原材料的质量控制

B．对拟采用的工艺过程和施工方法的质量控制

C．对工序产品质量特性的质量控制

D．对作业环境的检查

E．对拟投入施工人员、机械的控制

31．在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（ ）。

A．编制施工方案 B．巡视检验、跟踪检测 C．平行检测

D．旁站监理 E．发布指令性文件

32．下列属于发包人的准备工作的是（ ）。

A．办理开工报告 B．办理质量监督手续

C．首批工程预付款

D．施工组织设计和施工措施计划的编制

E．质量保证体系

33．常用的质量检验方法有（ ）。

A．重新检验 B．书面检验 C．外观检验

D．理化检验 E．无损检验

34．下列影响因素属于偶然因素的有（ ）。

A．工人违反操作规程 B．机具的正常磨损 C．材质的微小差异

D．设备发生故障 E．材料品种规格有误

35．通常所说的“三检制”是指（ ）。

A．监理人的检验 B．承包人施工班组的初检

C．施工队兼职质检员的复检 D．承包人专职质检员的终检

E．发包人的检验

36．质量控制点的设置对象包括（ ）。

A．关键的工程部位 B．关键的工序

C．关键的工序的关键质量特性 D．薄弱环节

E．重要单位工程

37．下列关于跟踪检测描述正确的是（ ）

A．由发包人指定，并承担相应的费用

B．检测试验室必须有相应的资质条件

C．试验仪器必须经国家或地方计量部门鉴定

D．检验费用由监理人承担

E．检验费用应该由发包人承担

38．监理人控制施工机械的质量，主要考虑施工机械的（ ）等方面对施工质量的影响。

A．技术性能与工作效率 B．操作方便与可靠性 C．安全性

D．价格 E．适用性

39．进行项目划分时，单元工程划分的主要依据是（ ）。

A．设计结构 B．发包人要求 C．承包人要求

D．施工部署 E．质量考核要求

40．水利工程质量评定中的中间产品包括（ ）。

A．碎石 B．混凝土预制件 C．机电产品

D．金属结构产品 E．砂

41．依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），水利水电工程项目划分为（ ）。

A．单项工程 B．单位工程 C．分项工程

D．分部工程 E．单元工程

42．单位工程投入使用验收要达到的目的是（ ）。

A．检查工程是否达到设计要求 B．检查工程是否达到使用条件

C．施工单位的经济效益 D．总结经验和教训

E．及时投入使用，发挥投资效益

43．进行质量评定时，将单位工程评为优良等级的条件有（ ）。

A．分部工程质量全部合格,其中有70%以上达到优良等级

B．主要分部工程质量优良

C．外观质量得分率达到70%以上

D．施工质量检验与评定资料齐全

E．混凝土拌和物质量合格

44．重要隐蔽工程和工程的关键部位在施工单位自评合格后，由（ ）组成联合小组共同核定其质量等级。

A．建设（监理）单位 B．施工单位 C．设计单位

D．质量监督 E．供货厂商

45．保留金的主要作用有（ ）。

A．约束承包人对未移交工程的照管责任 B．约束发包人对工程的照管责任

C．约束监理人对工程的照管责任 D．约束承包人对工程的维修责任

E．约束设计单位对工程具有维修责任

46．在抽样检验中，存在将不合格的交验批错判为合格批的风险。这一类风险可以称为（ ）。

A．第一类风险 B．第二类风险 C．用户风险

D．生产者风险 E．承包人风险

47．抽样检验中的两类风险是（ ）。

A．生产者风险 B．合同风险 C．随机风险

D．质量风险 E．用户风险

48．按质量检验工作深度，可以将质量检验分为（ ）。

A．免检 B．巡视抽检 C．承包人的质量检验

D．全数检验 E．抽样检验

49．水利工程在规定的保修期内，出现工程质量问题，（ ）。

A．承包人有维修的义务 B．由于设计人造成的质量问题由设计人负责维修

C．所需费用由责任方承担 D．所需费用由原施工单位承担

E．应明确责任单位

50．将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（ ）。

A．第一类错误判断 B．第二类错误判断 C．承包人风险

D．用户的风险 E．第三方风险

51．一个好的抽样检验方案，应该具备( ) 。

A．当质量较好时，应该以高概率接受 B．当质量较好时，以高概率拒收

C．当质量较差时，以高概率拒收 D．当质量较差时，以高概率接受

E．尽量以高概率接受

52．质量检验按照实施者分类，可以分为（ ）。

A．发包人/监理人的质量检验 B．免检 C．第三方的检验

D．施工承包人的质量检验 E．全数检验

53．在质量数据收集中，常见的抽样方法包括( )。

A．单纯的随机抽样 B．分层取样 C．两级取样

D．系统取样 E．重复取样

54．依据《水利水电土建工程施工合同条件》，重新检验的费用可能由（ ）承担。

A．设计单位 B．发包人 C．承包人

D．监理人 E．质量监督部门

55．工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（ ）。

A．第一类风险是将不合格品判断为合格品

B．第一类风险是将合格品判断为不合格品

C．两类风险经过我们的努力是完全可以避免的

D．两类风险是不可能完全避免的

E．在对工程产品进行检验时，容易出现第二类错误

56．单纯随机抽样法具体包括( )。

A．随机数表法 B．分层取样法 C．两级取样法

D．随机数骰子法 E．抽签法

57．一个好的抽样检验方案应具备条件为( )。

A．当一批产品较好,即p?p0时,应以高概率接收,即接收概率L(p)?1??

B．当一批产品较好,即p?p0时,应以低概率接收,即接收概率L(p)??

C．当质量变坏,即p?p1时,应以高概率拒收,即拒收概率≥1??

D．当质量变坏,即p?p1时,应以低概率拒收,即拒收概率≤?

E．当质量变坏,即p?p1时,应以低概率拒收,即拒收概率≤1??

58．水利工程质量事故分类为（ )。

A．质量缺陷 B．一般质量事故 C．较大质量事故

D．重大质量事故 E．特大质量事故

59．一般质量事故指对工程造成—定经济损失，经处理（ ）的事故。

A．不影响正常使用 B．影响正常使用 C．不影响使用寿命

D．影响使用寿命 E．主体不影响使用

60．较大质量事故指对工程（ ）的事故。

A．经处理后不影响正常使用 B．影响正常使用

C．不影响使用寿命 D．对工程使用寿命有一定影响

E．造成较大经济损失或延误较短工期

61．重大质量事故指对工程（ )的事故。

A．经处理后不影响正常使用 B．影响正常使用

C．不影响使用寿命 D．对工程使用寿命有较大影响

E．造成重大经济损失或较长时间延误工期

62．特大质量事故指对工程（ )的事故。

A．经处理不影响正常使用 B．对正常使用有较大影响

C．不影响使用寿命 D．对工程使用寿命有较大影响

E．造成特大经济损失或长时间延误工期

63．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，事故调查的主要任务是（ ）。

A．提出工程处理和采取措施的建议

B．查明事故发生的原因．过程．经济损失情况和对后续工程的影响

C．组织专家进行技术鉴定

D．查明事故的责任单位和主要责任人应负的责任

E．追究责任者的刑事责任

64．水利工程质量事故的特点是（ ）。

A．复杂性 B．多发性 C．严重性

D．可变性 E．时效性

65．水利工程质量事故，依据事故造成的（ ）进行分类。

A．直接经济损失 B．间接经济损失 C．处理所需时间

D．对承包人利润的影响 E．处理后对工程的寿命和功能的影响

66．工程质量事故处理的方案包括（ ）。

A．修补 B．返工 C．没收保留金

D．工程保险 E．赔偿损失

67．工程质量事故可以不做处理的情况是（ ）。

A．不影响结构的安全．生产和使用要求

B．有轻微的质量缺陷,但后续工作可弥补

C．对出现的事故，经反复核算，仍能满足设计要求

D．虽然发生倾斜，但还未倒塌

E．承包人认为可以不做处理

68．反映质量数据离散程度的特征值有（ ）。

A．平均值 B．极差 C．标准偏差

D．离差系数 E．中位数

69．对正态分布规律的描述，正确的是（ ）。

A．μ唯一确定曲线形状 B．μ唯一确定曲线对称中心位置

C．σ唯一确定曲线形状 D．σ唯一确定曲线位置

E．μ确定曲线形状和位置

70．按质量数据收集的目的进行分类，可以分为（ ）。

A．计量值数据 B．控制性数据 C．计数值数据

D．验收性数据 E．计件值数据

71．在正态分布曲线中，σ叫做正态分布的标准偏差，下列叙述正确的是（

A．σ越大，曲线越宽

B．σ越大，曲线越窄

C．σ越小，曲线越宽

D．σ越小，曲线越窄

E．σ的大小与曲线的宽窄无关

72．控制图法可用来（ ）。

A．分析、控制生产过程

B．反映质量数据随时间的变化

C．寻找影响质量的主次因素

D． 寻求质量事故的原因

E．判断两组质量数据的相关性

73．关于直方图，下列说法正确的是（ ）。

A．出现折齿形是由于分组过多，组距太细所致

B．出现孤岛形是由于人为剔除了不合格品造成的

C．出现孤岛形式由于原材料或操作方法的显著变化造成的

D．出现双峰形是由于人为剔除了不合格品造成的

E．出现绝壁形是由于人为剔除了不合格品造成的

74．排列图由（ ）组成。

A．两条横坐标

B．两条纵坐标

C．一条横坐标

D．根据影响因素的重要程度不同，分为3个区域

E．根据影响因素的重要程度不同，分为4个区域

75．不属于动态质量控制的统计分析方法是（ ）。

A．直方图法 B．控制图法 C．相关图法

D．调查表法 E．排列图法

76．属于异常型直方图的有（ )。

A．折齿型 B．孤岛型 C．绝壁型

D．左右基本对称的单峰型 E．双峰型

77．正常型直方图应满足的条件包括（ )。

A．左右基本对称的单峰型 B．平均值在中央

C．数据的实际分布范围小于6S D．数据的实际分布范围大于6S 。 ）

E．数据的实际分布范围等于6S

78．经过实测得到足够多的质量数据后,要制作直方图,并用来判断产品质量状况,至少要从数据中定出或计算出（ ）。

A．极差 B．平均值 C．标准偏差

D．分组的组数和组距 E．中位数

79．设计阶段质量控制的主要依据包括（ ）

A．质量管理法律法规 B．工程施工监理规范 C. 勘测等专题报告

D. 工程设计规范 E．预算文件

80．施工承包商资质审核的内容包括（ ）等内容。

A．施工承包商的资质等级 B. 施工承包商员工人数

C．施工承包商业绩和实力 D. 施工承包商企业的所有制性质

E．施工承包商近期财务状况

81．水利工程质量评定中的中间产品包括（ ）。

A．碎石：粗骨料 B.混凝土预制件 C．机电产品

D.金属结构产品 E．砂：细骨料

82．属于监理单位质量管理主要内容的是（ ）。

A．签发施工图纸 B．审查施工单位的施工组织设计和技术措施

C．评定质量等级 D．协调参建各方的建设行为

E．参加工程质量检查、工程质量事故调查处理

83．水利工程在规定的保修期内，出现工程质量问题，( )。

A．一般由原施工单位承担保修 B．必须由原施工单位承担保修

C．所需费用由责任方承担 D．所需费用由原施工单位承担

E．应明确责任单位

84．事故处理需要进行设计变更的应由（ ）。

A．原设计单位提出设计变更方案

B．有资质的单位提出设计变更方案

C．需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施

D．事故发生单位

E．监理单位提出

85．质量事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过（ ）后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

A．质量评定 B．项目主管部门同意 C．项目法人同意

D．验收 E．监理单位同意

86．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，事故调查的主要任务是（ ）提出对责任单位和责任人的处理建议；提出事故处理报告。

A．提出工程处理和采取措施的建议

B．查明事故发生的原因、过程、经济损失情况和对后续工程的影响

C．组织专家进行技术鉴定

D．查明事故的责任单位和主要责任人应负的责任

E．事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称

87．判断生产过程是否正常，可采用（ ）法。

A．因果分析图 B．直方图 C．相关图

D．控制图 E．排列图

88．全面质量管理的特点，集中表现在( ) 质量管理 等方面。

A．全面 B．全体 C．全过程

D．全能 E．全员

89．全面质量管理的基本观点除了质量第一、用户至上的观点之外，还有（ ）等观点。 A．预防为主 B．安全第一 C．用数据说话 D．一切按PDCA循环进行 E．全面管理 90．承包人应当建立健全质量保证体系，其主要内容包括（ ）。 A．设立具有安全资质的管理人员 B．有明确的质量方针、质量目标和质量汁划 C．建立严格的质量责任制 D．设立专职质量管理机构和质量管理人员 E．实行质量管理业务标准化和管理流程程序化

建设项目质量控制思考题参考答案

一、单项选择题

A■□C□D 6．□A■□C□D 11．□A□B■□D 16．□A□B■□D 21．□A□B□C■ 1．□A■□C□D 7．□A□B■□D 12．□A■□C□D 17．■□B□C□D 22．■□B□C□D 2．□A■□C□D 8．□A□B■□D 13．□A□B■□D 18．□A□B■□D 23．□A■□C□D 3．□A□B■□D 9．□A■□C□D 14．□A□B■□D 19．□A□B■□D 24．□A□B■□D 4．□A□B□C■ 10．□A□B□C■ 15．□A■□C□D 20．□A□B□C■ 25．■□B□C□D 5．□

A□B■□D 31．■□B□C□D 36．■□B□C□D 41．■□B□C□D 46．□A■□C□D 26． □A□B■□D 32．□A■□C□D 37．■□B□C□D 42．■□B□C□D 47．□A■□C□D 27． □A■□C□D 33．□A■□C□D 38．□A■□C□D 43．□A■□C□D 48．□A□B□C■ 28． □B□C□D 34．■□B□C□D 39．□A□B□C■ 44．□A■□C□D 49．■□B□C□D 29． ■□A■□C□D 35．■□B□C□D 40．□A■□C□D 45．□A□B□C■ 50．□A■□C□D 30． □

A□B■□D 56．■□B□C□D 61．■□B□C□D 66．□A□B■□D 71．■□B□C□D 51． □B□C□D 57．□A□B□C■ 62．■□B□C□D 67．□A■□C□D 72．□A□B■□D 52． ■□B□C□D 58．□A□B■□D 63．□A□B■□D 68．□A□B■□D 73．□A□B■□D 53． ■□B□C□D 59．□A□B□C■ 64．■□B□C□D 69．■□B□C□D 74．□A■□C□D 54． ■□A□B■□D 60．□A■□C□D 65．□A■□C□D 70．■□B□C□D 75．■□B□C□D 55． □

A■□C□D 81．■□B□C□D 86．■□B□C□D 91．□A□B■□D 96．□A□B■□D 76． □A■□C□D 82．□A□B■□D 87．□A■□C□D 92．□A□B■□D 97．□A□B■□D 77． □A□B□C■ 83．□A■□C□D 88．□A■□C□D 93．■□B□C□D 98．□A■□C□D 78． □A□B□C■ 84．□A□B■□D 89．□A□B□C■ 94．□A■□C□D 99．□A■□C□D 79． □A■□C□D 85．□A□B■□D 90．□A□B■□D 95．■□B□C□D 100．□A□B□C■ 80． □

A■□C□D 106．□A□B■□D 111．■□B□C□D 116．■□B□C□D 121．□A□B□C■ 101．□A■□C□D 107．■□B□C□D 112．□A□B■□D 117．□A□B□C■ 122．■□B□C□D 102．□A□B■□D 108．□A□B□C■ 113．■□B□C□D 118．■□B□C□D 123．□A□B□C■ 103．□A□B□C■ 109．■□B□C□D 114．□A□B□C■ 119．■□B□C□D 124．□A■□C□D 104．□A■□C□D 110．■□B□C□D 115．■□B□C□D 120．□A□B■□D 125．■□B□C□D 105．□

A■□C□D 126．□

二、多项选择题

A■■■■ 6．□A□B■■□E 11．■□B□C□D■ 16．□A■■□D■ 1．□

D■ 7．■■■■□E 12．■■□C■□E 17．■■■□D■ 2．■■■□C■□E 8．■□B■■■ 13．■■■□D□E 18．■■□C□D□E 3．■■□

B■■□E 9．■■■■□E 14．■□B■□D□E 19．■■□C■■ 4．■□

A□B■■■ 10．■□B□C■■ 15．■■■□D■ 20．■■■■□E 5．□

D■ 26．■■■□D■ 31．□A■■■■ 36．■■■■□E 21．■■■□

E 27．■■■■□E 32．■■■□D□E 37．□A■■□D□E 22．■■■■□

A■■■□E 28．□A■□C■■ 33．□A■■■■ 38．■■■□D■ 23．□

C□D■ 29．□A■■■■ 34．□A■■□D□E 39．■□B□C■■ 24．■■□

A■■■□E 30．■■□C■■ 35．□A■■■□E 40．■■□C□D■ 25．□

A■□C■■ 46．□A■■□D□E 51．■□B■□D□E 56．■□B□C■■ 41．□

42．■■□

C■■ 4743．■■□

C■□E 4844．■■■■□E 4945．■□B□C■□E 50

61．■□B□C■■ 6662．□

A■□C■■ 6763．■■■■□

E 6864．■■■■□E 6965．■□B■□D■ 70

81．■■□C□D■ 8682．■■□C□D■ 8783．■□

B■□D□E 8884．■■■□D■ 8985．■□B□C■□E 90．■□B□C□D■．■□B□C■■．■□B■□D■．□A■□C■□E．■■□C□D□E．■■■□D□E．□A■■■□E．□A■■□D□E．□A■□C■□E．■■■■□E．□A■□C■□E．■□B■□D■．■□B■■■．□A■■■■．■□B■■□E 57．□A■■□D□E．□A■■□D□E 59．□A■□C■■．■□B□C■□E．■■□C□D□E．■□B■□D■ 78．□A■■■□E 79．■□B■■■．■□B■□D□E ．□A■■■■ ．■□B■□D□E ．■□B□C■■ ．■■■□D■ ．■■■□D■ ．■■■■□E ．■□B■■□E ．■□B■□D■ 52 53 58 54 55 60 71 76 72 77 73 74 75 80

第二部分

建设项目进度控制

复习思考题

建设项目进度控制思考题

一、单项选择题

1．根据《水利水电土建工程施工合同条件》，合同工期从承包人接到监理人发出的开工通知书之日或（ ）开始起算。

A．开工通知书中写明的开工日期 B．签订合同之后14天

C．签订合同之日 D．投标截止前28天后

2．建设项目从正式开工到全部建成投产或交付使用所经历的时间称为（ ）。

A．合同工期 B．建设工期

C．计算工期 D．计划工期

3．水利水电枢纽工程项目建设工期阶段划分时,从临时工程开工起至坝(闸)工程河床基坑开挖或引水式电站主体工程开始施工的时间为( )阶段。

A．建设工期 B．工程主体

C．工程准备 D．工程竣工验收

4．下列不是监理人进度控制的权限为（ ）。

A．发布开工令 B．指示承包人提交赶工措施

C．下达暂停施工指示和复工通知 D．制定施工总进度计划

5．工程项目年度投资计划由（ ）根据批准的工程项目总进度计划编制。

A．设计单位 B．建设单位

C．监理单位 D．施工单位

6．建立目标控制体系，明确进度控制人员及其职责分工，是控制建设工程进度的（ ）措施。

A．组织 B．技术

C．经济 D．合同

7．工程进度曲线（S形曲线）以横座标表示时间，纵坐标表示（ ）。

A．累计完成任务量 B．单位时间内完成任务量

C．累计未完成任务量 D．单位时间内完成任务量百分比

8．单位工程施工进度计划应由（ ）负责编制。

A． 监理单位 B． 总监理工程师

C． 发包人 D． 施工承包人

9．经监理工程师批准的承包人按照工程建设承包合同编制的施工总进度计划称为（ ）。

A．合同进度计划 B．修订进度计划

C．工程项目总进度计划 D．承包人内部控制性计划

10．下列说法错误的是（ ）。

A．横道图所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性

B．横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

C．横道图简单、明了

D．横道图能清楚表达工序(工作)之间的逻辑关系

11．单代号网络图中,节点表示（ ）。

A．工作 B．逻辑关系

C．工作间衔接关系 D．时间消耗

12．双代号网络计划中的虚工作（ ）。

A．既消耗时间,又消耗资源 B．消耗时间,不消耗资源

C．只表达相邻工作间的逻辑关系 D．表示工艺等待

13．某双代号网络图有A、B、C、D、E五项工作，A、B完成后D才能开始，B、C完成后E开始。试选择正确的图形（ ）。

14．下列关于网络图的分类正确的是（ ）。

A．根据绘图符号的不同，可分为双代号和单代号两种形式的网络图

B．根据网络图最终的目标不同，可分为双代号和单代号两种形式的网络图

C．根据坐标刻度不同，可分为单目标与多目标两种形式的网络图

D．根据网络图的范围不同，可分为无时标网络图与时标网络图

15．所谓网络的逻辑关系，是指一项工作与其他有关的工作之间相互联系与制约的关系，也就是各项工作在工艺上、组织上所要求的顺序关系。下列不属于组织关系的是（ ）。

A．劳动力调配要求 B．施工用材料调配要求

C．工艺技术过程要求 D．施工用机械设备调配要求

16．已知某工作的最早开始时间为第5天,允许最迟的完成时间为第12天,工作历时为4天,则该工作的总时差为（ ）天。

A．2 B．3

C．4 D．5

17．某工作的最早开始时间为第10天,最早完成时间为第20天,工作总时差为7天,自由时差为4天,在不影响总工期的前提下,该工作最迟开始时间为第( ) 天。

A．14 B．4

C．15 D．17

18．在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（ ）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。

A．紧前工作 B．紧后工作最早开始时间

C．紧后工作最早完成时间 D．工程计划工期

19．在施工网络进度计划中，自由时差是指在不影响（ ）的前提下，该工作所具有的机动时间。

A．其紧后工作最早开始 B．其紧后工作最迟开始

C．其紧前工作最早完成 D．工程工期

20．在施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响（ ）的条件下，一项工作所具有的机动时间。

A．紧前工作 B．工程计划工期

C．其紧前工作最早完成 D．其紧后工作最早开始

21．一般工作持续时间的计算方法不包括（ ）。

A．套用工期定额法 B．三时估计法

C．按实物工程量和定额标准计算 D．用网络计划法分析

22．在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖后的时间没有超过其总时差，则（ ）。

A．该工作的总时差不变 B．该工作的自由时差不变

C．不会影响工程总工期 D．不影响其紧后工作的最早开始时间

23．在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间没有超过其自由时差，则（ ）。

A．不影响其紧后工作的最早开始 B．影响其紧后工作的最早开始时间

C．该工作的总时差不会变 D．可能会影响工程总工期

24．在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天．第15天和第13天，则工作B的最迟完成时间为第（ ）天。

A．13 B．10

C．5 D．15

25．在关键路线法中,关键工作是指( )。

A．工作历时最长的一项工作 B．工作历时最短的一项工作

C．工作总时差为零的工作 D．工作总时差最小的工作

26．工程网络图中仅比关键路线短的路线叫( )。

A． 关键路线 B． 非关键路线

C． 次关键路线 D．有时限的路线

27．在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，判断关键工作的条件是（ ）。

A．工作的自由时差为零 B．工作的持续时间最长

C．工作的总时差为零 D．与其紧后工作之间的时间间隔为零

28．已知某工作的最早开始时间为第5天,允许最迟的完成时间为第12天,工作历时为4天,则该工作的总时差为( ) 天。

A．2 B．3

C．4 D．5

29．某工作的最早开始时间为第6天,最早完成时间为第16天,该工作的总时差为4天,自由时差为2天。实施中某时刻检查发现该工作拖后9天完成,其它工作均按计划进行,则该工期将( )。

A．不变 B．延长2天

C．延长5天 D．延长9天

30．在工程网络计划中，若某工作的（ ）最小，则该工作必为关键工作

A．自由时差 B．持续时间

C．总时差 D．时间间隔

31．在网络计划的执行过程中,若工作进度拖延,但拖延时间未超过其自由时差,则此进度偏差将( )。

A．不影响总工期,影响后续工作最早开始时间

B．不影响后续工作最早开始时间,影响总工期

C．对总工期和后续工作最早开始时间均无影响

D．对总工期和后续工作最早开始时间均有影响

32．在工程网络计划的执行过程中, 若发现某工作进度拖延△, 且 FF<△<TF,则( )。

A．不影响总工期,影响后续工作最早开始时间

B．不影响后续工作最早开始时间,影响总工期

C．对总工期及后续工作最早开始时间均不影响

D．对总工期及后续工作最早开始时间均有影响

33．在工程网络计划中,在第2个节点之后的某工作的最早开始时间应为( )。

A．其所有紧前工作最早完成时间的最大值

B．其所有紧前工作最早完成时间的最小值

C．其所有紧前工作最迟完成时间的最大值

D．其所有紧前工作最迟完成时间的最小值

34．当某关键工作进度拖延△,在( )情况下计划无需调整。

A．项目总工期不许拖延

B．其它工作进度超前

C．项目总工期允许拖延

D．项目总工期允许拖延的时间小于△

35．已知工程网络计划中某工作有四项紧后工作,这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18、20、21和23天，如果该工作的持续时间为6天，则该工作的最迟开始时间为第（ ）天。

A．12 B．14

C．15 D．17

36．一项工作的（ ）是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须完成的最迟时刻。

A．关键路线 B．最迟完成时间

C．合同终止的时间 D．最终结束时间

37．在工程网络计划执行过程中,当某项工作的自由时差恰好被利用时,将会影响( )。

A．其紧后工作的最早开始时间 B．后续工作的最迟开始时间

C．本工作的最早完成时间 D．紧后工作的最迟完成时间

38．下列错误的提法是（ ）。

A．总时差最小的工作是关键工作

B．关键线路上不能有虚工作

C．关键线路上工作的总持续时间为最长

D．关键线路上的工作都是关键工作

39．双代号网络计划中,若工作i-j的j节点在关键线路上,则工作i-j的自由时差( )。

A．等于零 B．小于零

C．比总时差小 D．等于总时差

40．在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（ ）天。

A．10 B．11

C．．8

41．下图所示的单代号网络计划,其计算工期为( )天。

A．11 B．8

C ．10 D．14

42．在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天．第15天和第13天，则工作B的最迟完成时间为第（ ）天。

A．13 B．10

C．5 D．15

43．在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（ ）。

A．2 B．5

C．0 D．7

44．在工程网络计划的执行过程中,监理工程师检查进度时,只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天,影响总工期2天,则该工作原有的总时差为( )天。

A．2 B．3

C．7 D．5

45.已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天,总时差为4天．监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延,且影响工期1天,则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。

A．2 B．3

C．4 D．5

46.在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（ ）天。

A．4 B．5

C．3 D．7

47.在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第45天，最早完成时间为第70天，工作的总时差为8天。检查时发现该工作在第84天才完成，与其平行作业的其他工作均按原计划进行，若不采取措施，该工程的工期将拖延（ ）天完成。

A．8 B．6

C．14 D．0

48.在单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第5天，其持续时间为10天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第15天．第20天和第25天，则工作B的自由时差为（ ）天。

A．0 B．5

C．10 D．15

49.在工程网络计划中，工作B的最早开始为第21天，其持续时间为10天。该工作有两项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天和第35天，则工作B的总时差为（ ）天。

A．9 B．4

C．11 D．15

50．在工程网络计划中，工作M的持续时间为10天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第5天．第10天和第15天，则工作M的最早完成时间为第（ ）天。

A． 15 B． 25

C． 20 D． 30

51．在单代号网络计划中，工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第

15天，工作M的最早开始时间为第4天，最迟完成时间为第15天，持续时间为6天，则工作M（ ）。

A．总时差为5天，自由时差为0天

B．总时差为5天，自由时差为5天

C．总时差为4天，自由时差为0天

D．总时差为0天，自由时差为5天

52．在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，判定关键工作的条件是该工作（ ）。

A．自由时差最小

B．持续时间最大

C．与其紧后工作之间的时间间隔为零

D．最早开始时间等于最迟开始时间

53．在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（ ）最小。

A．自由时差 B．总时差

C．持续时间 D．与其紧后工作间的时间间隔

54．某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。

A．2 B．3

C．4 D．5

55．在双代号网络计划中，节点的最早时间就是以该节点为（ ）。

A．开始节点的工作的最早开始时间

B．开始节点的工作的最迟开始时间

C．完成节点的工作的最早完成时间

D．完成节点的工作的最迟完成时间

56．判别单代号网络计划的关键路线方法之一是（ ）。

A．工作的总时差为零

B．路线上相邻工作之间的时间间隔均为零

C．节点的最早时间等于节点的最迟时间

D．工作的自由时差为零

57．在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，则关键工作的（ ）。

A．自由时差等于总时差，均为零

B．自由时差大于总时差

C．自由时差小于总时差

D．自由时差小于或等于总时差

58．在双代号网络计划中，节点的最早时间计算是（ ）。

A．以该节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值

B．以该节点为完成节点的工作的最早完成时间最小值

C．以该节点为开始节点的工作的最迟开始时间的最大值

D．以该节点为开始节点的工作的最迟完成时间的最小值

59．在双代号网络计划中，节点的最迟时间计算是（ ）。

A．以该节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值

B．以该节点为开始节点的工作的最早开始时间的最大值

C．以该节点为开始节点的工作的最迟开始时间的最小值

D．以该节点为开始节点的工作的最迟开始时间的最大值

60．某工程单代号网络计划如下图所示，其关键路线有几条（ ）。

A．4 B．3

C．2 D．1

61．在双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线水平投影长度表示（ ）。

A．该工作的自由时差 B．该工作的总时差

C．该工作的限停时差 D．该工作的限停时间

62．在有时限的工程网络计划中，工作的最早开始时限是指（ ）。

A．该工作必须在某个特定日期之后才能开始

B．该工作必须在某个特定日期之后才能完成

C．该工作必须在某个特定日期之前开始

D．该工作必须在某个特定日期之前完成

63．在有时限的工程网络计划中，工作的最迟完成时限是指（ ）。

A．该工作必须在某个特定日期之后才能结束

B．该工作必须在某个特定日期之前才能开始

C．该工作必须在某个特定日期之后才能开始

D．该工作必须在某个特定日期之前完成

64．在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间没有超过其自由时差，则（

A．不影响其紧后工作的最早开始时间

B．可能会影响其紧后工作的最早开始时间

C．该工作的总时差不会变

D．可能会影响工程总工期

65．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的最迟完成时间为第（ ）天。

）

A．8 B．6

C．9 D．10

66．在单代号搭接网络计划中，工作H的持续时间为4天，其紧前工作有D、E，工作D-H之间的搭接关系为STF=12天，工作E-H之间的搭接关系为STS=6天。D工作的最早开始时间与最早完成时间分别为6、14；E工作的最早开始时间与最早完成时间分别为10、19；则H工作的最早开始时间与最早完成时间分别为（ ）。

A．14、18 B．16、20

C．19、23 D．18、22

67．在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（ ）。

A．必定影响其紧后工作的最早开始时间

B．必定影响工程总工期

C．不会影响工程总工期

D．该工作必定变成关键工作

68．假设工作C的紧前工作为A、B。如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天．持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为( ) 天。

A．10 B．11

C．12 D．13

69．已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为18天、20天、21天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为( ) 天。

A．12 B．14

C．15 D．17

70．在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第13天，最迟完成时间为第25天，其持续时间为7天。则工作M的总时差为( ) 天。

A．5 B．6

C．7 D．12

71．在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为( ) 天。

A．6 B．8

C．10 D．11

72．双代号网络图中，虚工作(虚箭线)表示工作之间的( )。

A．时间间歇 B．搭接关系

C．逻辑关系 D．自由时差

73．在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上有波形线长度2天，则该工作（ ）天。

A．总时差为2天 B．总时差为零

C．限停时间为2天 D．自由时差为2天

74．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差为（ ）天。

A． 2和0 B．0和1

C．均为0 D．1和0

75．已知某工程项目分部工程双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。

A．①-②-⑤-⑥ B．①-③-④-⑤-⑥

C．①-②-③-④-⑤-⑥ D．①-③-④-⑤-⑥

76．已知某工作的最早开始时间为第5天,允许最迟的完成时间为第12天,工作历时为4天,则该工作的总时差为( ) 天

A．2 B．3 C．4 D．5

77．某工作的最早开始时间为第10天,最早完成时间为第20天,工作总时差为7天,自由时差为4天,在不影响总工期的前提下,该工作最迟开始时间为第( ) 天。

A．14 B．4

C．15 D．17

78．在双代号时标网络计划中，可以直接判读工作的( )。

A． 最早开始时间 B． 最迟开始时间

C． 最迟完成时间 D． 总时差

79．某工作的总时差为5天，自由时差为2天，实施中某时刻检查发现该工作拖后7天完成，其它工作均按计划进行，由于该工作的拖后，工期将（ ）。

A．延长2天 B．延长5天

C．延长7天 D．不受影响

80．在网络计划的执行过程中,若工作进度拖延,但拖延时间未超过其自由时差,则此进度偏差将

( )。

A．不影响总工期,影响后续工作的最早开始时间

B．不影响后续工作的最早开始时间,影响总工期

C．对总工期和后续工作的最早开始时间均无影响

D．对总工期和后续工作的最早开始时间均有影响

81．采用搭接网络技术的主要目的是（ ）。

A．允许有循环回路

B．使网络图更加形象．直观

C．简化网络图

D．简化时间参数的计算

82．在单代号搭接网络计划中,STFi?j表示( )。

A．工作i?j的最迟完成时间

B．i工作和j工作的时间间隔

C．i工作开始到j工作完成的时距

D．工作i?j的自由时差

83．费用优化又叫时间成本优化，它的目的之一是（ ）。

A．寻求最低成本时的工期安排

B．寻求工程成本最少的计划安排

C．寻求工期最短的计划安排

D．寻求资源需用量尽可能少的计划安排

84．在工程网络计划的费用优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择（ ）的关键工作作为压缩对象。

A．直接费用率或组合直接费用率最小

B．直接费用率最大

C．直接费用最小

D．直接费用最大

85．在实际进度与计划进度的比较方法中，前锋线比较法（ ）。

A．只能从局部进行工作的实际进度与计划进度的比较

B.适用于各种形式的网络计划

C．适用于各种形式的施工进度计划

D．既可以判断网络计划中工作是否出现了进度偏差，同时还可以根据工作进度偏差判断其对后续工作及总工期的影响程度

86．工程施工网络进度计划的优化不包括( )。

A．工期优化 B．资源优化

C．组织优化 D．费用优化

87．在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择（ ）的关键工作作为压缩对象。

A．缩短持续时间所需增加费用最少 B．持续时间最短

C．资源需用量最少 D．直接费用最少

88．在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖后的时间没有超过其总时差，则（ ）。

A．该工作的总时差不变 B．该工作的自由时差不变

C．不影响其紧后工作 D．不影响工程计划工期

89．资源优化的目标包含( )。

A．限制资源－工期最短 B． 限制资源－费用最低

C．资源均衡－工期最短 D．资源均衡－费用最低

90．在计划评审技术中，若将某工程计划的完工期规定为期望工期，则满足规定工期完成该计划的完工概率为（ ）

A．100% B．50%

C．40% D．70%

91．计划评审技术的特点之一是（ ）。

A．允许有循环回路 B．工作之间逻辑关系不肯定

C．提高了计算精度 D．工作的历时是不确定的

92．网络计划工期优化时，选择压缩对象原则之一是工作的（ ）。

A．直接费用率最小 B．直接费用最小

C．持续时间最短 D．总时差最大

93．（ ）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。

A．为保证安全所必须 B．由于不可抗力引起

C．为工程的合理施工所必须 D．因承包人自供的材料供应中断引起

94．在施工过程中，发生下列哪种情况使施工进度拖后而造成工期延误时，承包人不能要求发包人延长合同工期（ ）。

A．增加合同中关键工作的工程量超过合同规定的百分比

B．异常恶劣的气候条件

C．发包人未能按时提供施工图纸

D．承包人接到开工通知后未按要求及时进点组织施工

95.进度控制是一个（ ）的管理过程。

A．动态 B. 静态

C．封闭 D. 开放

96．下面不是表示施工进度计划与检查的方法是（ ）。

A．横道图 B. 网络计划图

C．直方图 D. 形象进度图

97．下列不是监理工程师进度控制的权限是（ ）。

A．发布开工令 B. 施工进度审定

C．下达开工令和复工令 D. 制定工程总进度计划

98．在网络计划中，若某工作的（ ）最小，则该工作必为关键工作。

A．自由时差 B. 持续时间

C. 总时差 D. 时间间隔

99．在施工网络进度计划中，自由时差是指在不影响( )的前提下，该工作所具有的机动时间。

A．其紧后工作最早开始 B．其紧后工作最迟开始

C．其紧前工作最早完成 D．工程工期

100．某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第三天结束时检查，实际进度前锋线如图所示，检查结果表明（ ）。

012

345678（天）9100

12345678910（天）

A．工作A、B不影响工期,工作C影响工期1天

B．工作A、B、C均不影响工期

C．工作A进度正常，工作C的延误不影响工期，工作B的延误影响工期1天

D．工作A进度正常，工作B、C的延误各影响工期1天

101．在施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响( )的条件下，一项工作所具有的机动时间。

A．紧前工作 B．工程规定工期

C．其紧前工作最早完成 D．其紧后工作最早开始

102．在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖后的时间没有超过其总时差，则（ ）

A．该工作的总时差不变 B．该工作的自由时差不变

C．该网络计划的计算工期不会变 D．不影响其紧后工作及工程总工期

103．（ ）是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。

A．计划工期 B．计算工期

C．项目实施总时间 D．施工时间

104．（ ）是指从河床基坑或引水道、厂房开挖起至枢纽工程开始发挥效益或电站第一台机组开始发电的工期时间。

A．合同工程开工 B．工程主体阶段

C．临时工程开工 D．工程准备阶段

105．网络计划的（ ）等于以网络计划终点节点为完成节点的各工作的最早完成时间的最大值。

A．计划工期 B．合同工期

C．控制时间 D．计算工期

106．（ ）是计算和确定建设项目工期的参考标准，对编制进度计划和工程进度控制具有指导作用。

A．建设时间 B．合同工期

C．施工进度计划 D．建设工期定额

107．发包人的总体控制性进度计划是发包人对项目的建设在（ ）进行全局安排、统一协调的计划。

A．时间上和空间上 B．管理上和协调上

C．进度上和工期上 D．组织上和合同上

108．（ ）也称甘特图，是美国人Henry L.Gantt于1917年提出的。

A．网络图 B．横道图

C．单代号网络图 D．双代号网络图

109．（ ）是把工程计划以建筑物形象进度来表达的一种控制方法。

A．网络图 B．横道图

C．形象进度图 D．甘特图

110．双代号网络图是以（ ）表示工作的网络图，工作的名称标在箭线的上方，完成该工作所需的持续时间标在箭线的下方。

A．建筑物形象进度 B．直线或箭线

C．起点和终点 D．箭线及其两端的节点编号

111．在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（ ）。

A．最迟开始的最小值 B．最早开始的最小值

C．最早开始的最大值 D．最迟开始的最大值

112．在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为4天和9天，则说明该工作实际最早开始和最早完成时刻是从开工后（ ）。

A．第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成

B．第4天上班时刻开始，第9天上班时刻完成

C．第5天上班时刻开始，第9天下班时刻完成

D．第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成

113．浇筑混凝土工程，必须等混凝土凝固后才能拆模板，浇混凝土与拆模板之间的约束关系称为（ ）搭接关系。

A．开始到开始 B.结束到开始

C．开始到结束 D.结束到结束

114．自始自终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路，称为（ ）。

A．关键工作 B．关键工序

C．最长通路 D．关键路线

115．网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。

A．要求工期 B．合同工期

C．计算工期 D．计划工期

116．在工程施工进度计划中，如果工作M和工作N之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由（ ）决定的。

A．工艺技术要求 B．劳动力调配需要

C．建筑材料调配需要 D．施工机械设备调配需要

117．（ ）网络图主要由水平箭线和斜箭线组成。

A．水平式 B．表格式

C．对称式 D．横道式

118．（ ）网络图与对称式网络图的不同之处是，尽量使之成桁架形状，以便于绘制。

A．水平式 B．对称式

C．结构式 D．桁构式

119．“限制工期，使资源分配均衡”的优化是通过改变（ ），使资源按照时间的分配符合优化目标。

A．工作的开始时间和工作的完成时间

B．工作的持续时间

C．工作之间的逻辑关系

D．工作的资源强度

120．网络计划的（ ）是确定计划工期、确定关键路线、关键工作的基础。

A．合同工期 B．时间参数

C．关键线路 D．各项工作

121．时间参数按工作计算法是以（ ）为对象，直接计算各项工作的时间参数并标注在图上。

A．进度计划中的资源配置 B．横道图中的标注

C．网络计划中的工作 D．各项工作的逻辑关系

122．网络图中箭线交叉的表示方法不正确的有（ ）。

A．过桥法 B．指向法

C．隐交法 D．直接交叉法

二、多项选择题

1．工程项目施工进度计划常用的表示方法有( )。

A．横道图 B．工程进度曲线

C．施工进度控制曲线 D．网络图

E．前锋线图

2．用网络图表示工程项目进度计划，其优点包括（ ）。

A．能明确表达各项工作之间的逻辑关系

B．通过时间参数计算，可以找到关键工作和关键路线

C．可以利用计算机计算、优化和调整进度计划

D．通过时间参数计算，可以明确各项工作的机动时间

E．比横道图简单、明了

3．用传统的横道图编制的施工进度计划，其不足之处是（ ）

A．不能清楚地反映工作之间的逻辑关系，不利于建设工程进度的动态控制

B．不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键路线，不便于控制

C．实施过程中，不便于施工进度计划的调整

D．在计划实施过程中，若某项工作提前或拖后完成，不能准确地判定出该工作的进度偏差对后续工作及工程的工期的影响程度

E．不便于工作的实际进度与计划进度的比较

4．为便于网络图的绘制，其各项工作之间的逻辑关系可用（ ）来准确表示。

A．紧前工作 B．中间工作

C．紧后工作 D．后续工作

E．先行工作

5．根据工程对象和工程计划使用对象的要求，网络图可逐级绘制。一般要绘制三种网络图，包括( )

A．总网络图 B．搭接网络图

C．分网络图 D．基础网络图

E．有时限网络图

6．根据工作间逻辑关系绘成如下某工程的双代号单目标网络图,但图中（ ）。

A．节点编号有错误 B．有循环回路 C．出现多个终点节点

D．不符合给定的逻辑关系 E．有多余的虚工作

7．在关键路线法中，一个网络图中（ ）。

A．只能有一条关键路线 B．可能有多条关键路线 C．可能没有关键路线

D．至少有一条关键路线 E．肯定有多条关键路线

8．在网络图中，非关键路线上的工作（ ）。

A．都是非关键工作 B．都是关键工作 C．肯定有非关键工作

D．肯定有关键工作 E．可能有关键工作

9．在双代号网络图中，节点的编号应（ ）。

A．箭头节点编号大于箭尾节点编号

B．箭尾节点编号大于箭头节点编号

C．同一张网络图中节点编号不能重复

D．节点编号必须连续

E．同一张网络图中节点编号可以重复

10．在工程网络计划中，关键路线是指（ ）路线。

A．路线长度最长的

B．双代号网络计划中没有虚工作的

C．双代号时标网络计划中没有波形线的

D．单代号网络计划中相邻两项工作间的时间间隔均为零的

E．时标网络计划中没有虚箭线的

11．在双代号网络计划中，节点（ ）。

A．不消耗时间 B．不消耗资源 C．是一项工作

D．表示工作之间的衔接关系 E．表示某工作开始或结束的瞬间

12．编制工作明细表，可同时进行的工作有（ ）。

A．估计工作历时 B．确定工作间的逻辑关系

C．确定各工作需要的资源量 D．确定关键路线

E．确定关键工作

13．在网络计划中（ ）是关键工作。

A．总时差最小的工作 B．自由时差最小的工作

C．技术复杂的工作 D．持续时间最长的工作

E．当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作

14．用于比较实际进度与计划进度的前锋线，明显地反映出检查日有关工作实际进度的情况是（ ）。

A．当工作实际进度点位置与检查日时间坐标相同时，则该工作实际进度与计划进度一致。

B．工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧时，则该工作实际进度拖后，拖后时间为二者之差。

C．工作实际进度点位置在检查日时间坐标右侧时，则该工作实际进度超前，超前时间为二者之差。

D．工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧时，则该工作实际进度超前，超前时间为二者之差。

E．工作实际进度点位置在检查日时间坐标右侧时，则该工作实际进度拖后，拖后时间为二者之差。

15．确定型网络计划的特点是（ ）。

A．每项工作具有肯定的持续时间

B．每项工作具有持续时间不确性

C．各项工作之间相互联系的逻辑关系是明确、肯定的

D．各工作之间相互联系的逻辑关系是不确定的

E．各项工作间的逻辑关系肯定而持续时间不肯定

16．为了有效地控制施工进度，应将施工进度总目标按（ ）进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A．施工阶段 B．承包单位 C．专业工种

D．工程规模 E．复杂程度

17．绘制双代号网络图时，一般应遵循的原则有（ ）。

A．应只有一个起点节点和一个终点节点

B．网络图中严禁出现双向箭线和无箭头的连线

C．严禁出现循环回路

D．在网络图中，不允许出现节点代号相同的箭线

E．必须在开始或结束处增加虚拟的起点节点或终点节点

18．在网络进度计划中，某项工作的自由时差的定义及计算公式是 （ ）

A．在不影响工程总工期的条件下，一项工作所具有的机动时间

B．在不影响其紧后工作最早开始的前提下，该工作所具有的机动时间

C．该工作的最迟开始时间LSi-j与其最早开始时间ESi-j之差

D．该工作的最迟完成时间LF i-j与其最早开始时间EF i-j之差

E．其紧后工作的最早开始时间的最小值与该项工作的最早完成时间之差

19．( )的路线为关键线路

A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号时标网络计划中，所有工作无波形线

C．单代号网络计划中，所有工作间的时间间隔均为零

D．双代号网络计划中，持续时间最长

E．网络图中总时差最小

20．单代号网络图中（ ）

A．节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

B．箭线表示工作，节点连接工作间的逻辑关系

C．根据节点的编号不能确定工作间的逻辑关系

D．根据节点的编号可以确定工作间的逻辑关系

E．节点表示工作的开始或结束的瞬间

21．单代号网络计划中，某项工作只有一项紧后工作，该紧后工作的最早开始时间为第9天，本工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第4天和第10天。如果本工作的持续时间为3天，则其（ ）。

A．总时差为6天 B．自由时差为1天 C．自由时差为2天

D．总时差为5天 E．与紧后工作之间的时间间隔为2天

22．通过网络计划时间参数计算，可确定（ ）。

A．计算工期 B．关键路线 C．关键工作

D．资源消耗量 E．最小费用

23．已知下列双代号网络图，工作A的紧后工作是（ ）。

A．工作I B．工作 B C．工作 C D．工作 D E．工作 G

24．工程网络计划的计算工期的确定方法是（ ）。

A．双代号网络计划中，以网络终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值为该网络计划的计算工期

B．双代号网络计划中，终点节点的最早时间为该网络计划的计算工期 C．双代号网络计划中，终点节点的最迟时间为该网络计划的计算工期 D．单代号网络计划中，终点节点的最早完成时间为计算工期

E．时标网络计划中，最后一项关键工作的最早完成时间为该网络计划的计算工期 25．网络横道图计划是根据网络进度计划编制的，它的判读方法是（ ）。 A．工作之间的逻辑关系由工作节点代号来判定 B．没有时差的工作为关键工作

C．工作的最迟完成时间，等于该工作的最早开始时间与其总时差之和 D．实横道的首部对应的时间坐标为该工作的最早开始时间 E．实横道的尾部对应的时间坐标为该工作的最早完成时间 26．下列双代号网络图中，关键工作有（ ）。

A．工作 B B．工作 A C．工作 I D．工作 E E．工作 F 27．工程网络进度计划的主要优点有（ ）。

A．能清楚地表明工作之间的逻辑关系，便于项目实施过程的总体协调

B．能明确知道哪些是控制工程工期的关键工作，哪些工作有机动时间，便于施工进度计划的管理和资源调配

C．在计划实施过程中，若某项工作提前或拖后完成，能准确地判定该进度偏差对后续工作及工程计划工期的影响程度

D．能比较准确地计算工期索赔中的工期延长时间 E．与横道图计划比较，形式简单 28．关键工作的判别依据是（ ）。

A．自由时差最小的工作是关键工作 B．总时差最小的工作是关键工作

C．工作历时最长的工作是关键工作 D．关键路线上的工作是关键工作 E．有时限的工作是关键工作

29．网络计划中的关键工作及关键路线的确定方法有( )。 A．总时差最小的工作为关键工作 B．自由时差最小的工作为关键工作

C．相邻两项工作之间的时间间隔均为零的路线为关键路线

D．在计划工期等于计算工期时，最早开始时间和最迟开始时间相等的工作为关键工作 E．时标网络计划中无波形线的路线为关键路线 30．下列表述正确的说法有( )。

A．网络计划中,关键路线只能有一条 B．网络计划中,关键路线至少有一条 C．网络计划中,关键路线可能有多条 D．在确定型网络计划中关键路线的长度最长 E．关键路线上不能有虚工作 31．下列说法正确的有( )。

A．在双代号网络图中一条箭线表示一项工作 B．网络图中的所有工作既消耗时间也消耗资源 C．在单代号网络图中,一个节点表示一项工作

D．网络图中工作间的先后顺序与制约关系称为网络逻辑 E．在双代号网络图中，虚工作用来表达工作间的逻辑关系 32．网络计划的计算工期确定方法有( )。

A．以终点节点为完成节点的各项工作的最早完成时间的最大值 B．终点节点的最早时间

C．以终点节点为完成节点的各项工作的最早完成时间的最小值 D．终点节点的最迟时间 E．小于要求工期

33．单代号网络计划中，某项工作的自由时差和该工作与其紧后工作间的时间间隔的关系为（ ）。 A．自由时差等于时间时隔

B．当仅有一项紧后工作时，自由时差等于时间间隔

C．当有多项紧后工作时，自由时差等于该工作与其各紧后工作之间的时间间隔的最小值 D．当有多项紧后工作时，自由时差等于该工作与其各紧后工作之间的时间间隔的最大值 E．自由时差小于时间间隔

34．工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关键工作的特征是（ ）。 A．工作的总时差与自由时差相等均为零 B．工作的持续时间最长

C．工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 D．工作的最早完成时间与最迟完成时间相等 E．工作的最早完成时间与最迟开始时间相等

35．利用工程网络进度计划中工作的总时差和自由时差来判断工作进度偏差对后续工作及总工期的影响得出的结论有（ ）。

A．当工作的进度偏差小于该工作的自由时差时，对其后续工作及总工期均不产生影响 B．当工作的进度偏差刚好把该工作的自由时差用完时，将影响其紧后工作的最早开始时间

C．当工作的进度偏差大于该工作的自由时差而未超过其总时差时，则影响其紧后工作的最早开始时间，

但不影响总工期

D．当工作的进度偏差超过其总时差时，对后续工作及总工期都将产生影响 E．当工作的进度偏差超过其总时差时，对总工期有影响，但不影响其后续工作 36．当网络计划的计划工期等于计算工期时,关键路线上的工作的( )一定为零。 A．总时差 B．自由时差

C．工作最迟开始时间与最早开始时间之差 D．工作最早完成时间与最早开始时间之差 E． 工作最迟完成时间与最早完成时间之差

37．在双代号时标网络计划中，总时差的判读方法为（ ）。

A．以网络计划终点节点为完成节点的工作，其波形线的水平投影长度为该工作的总时差 B．没有波形线的箭线，该工作的总时差为零

C．当某项工作只有一项紧后工作时，则该工作的总时差为其紧后工作的总时差与该工作的自由时差之和

D．当某项工作有多项紧后工作时，则该工作的总时差为其紧后工作的总时差与该工作自由时差之和的最小值

E．波形线的长度为该工作的总时差。

38．在双代号网络计划时间参数计算中，按工作计算法是以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数的方法，这些时间参数包括（ ）。 A．工作的最早开始时间和最早完成时间 B．工作的最迟开始时间和最迟完成时间 C．工作的总时差和自由时差 D．节点的最早时间 E．节点的最迟时间

39．在双代号时标网络计划中，工作的最早完成时间的判读方法为（ ）。

A．没有波形线的箭线，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间 B．箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间

C．有波形线的箭线，其箭线实线部分的右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间 D．箭线的箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间 E．箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最迟完成时间

40．工作的总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为（ ）。 A．工作的自由时差一定小于或等于其总时差

B．工作的自由时差等于该工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值 C．工作的自由时差就是该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D．工作的总时差等于其紧后工作总时差的最小值与该工作自由时差之和 E．工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 41．时标网络计划的基本特点包括( )。 A．按最早时间绘制 B．直观、简单明了

C．便于实际进度与计划进度的分析对比 D．便于资源需要量动态曲线的绘制 E．便于网络图的调整

42．在工程网络计划中，关键路线是（ ）。 A．长度最长的路线

B．时标网络计划中无波形线的路线

C．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线 D．双代号网络计划中由关键节点组成的路线 E．双代号网络计划中无虚工作的路线

43．在有时限的网络计划中，所谓的时限是指（ ）。 A．某项工作不得早于某个时刻开始 B．某项工作不得早于某个时刻完成

C．某项工作不得迟于某个时刻完成 D．某项工作不得迟于某个时刻开始

E．某项工作必须在规定的某个时刻之后才能开始

44．某工程单代号网络计划如下图所示，关键工作有（ ）。

A．工作A和B B．工作D C．工作C D．工作F E．工作H和I

45．下图为某分部工程的双代号时标网络计划,它提供的信息为( )。

A．计算工期为14天 B．A、D、F、I为关键工作

C．H的自由时差为1天 D．B的总时差为2天，自由时差为0天 E．E的总时差为1天，自由时差为0天

46．强制时限网络计划中，可能存在的几种时限为（ ）。

A．强制最早开始时限 B．强制最迟完成时限 C．强制中断时限

D．强制最早完成时限 E．强制最迟开始时限

47．搭接网络计划中，两项工作之间可能存在的搭接关系有（ ）。

A．结束到开始的搭接关系

B．开始到开始的搭接关系

C．同时存在开始到结束和开始到开始的搭接关系

D．同时存在开始到开始和结束到结束的搭接关系

E．开始到结束的搭接

48．在对网络进度计划进行工期优化时，可以通过( )的方法达到缩短计算工期，满足要求工期的目的。

A．压缩关键线路上某些工作的持续时间

B．组织串联顺序施工

C．调整工作间的逻辑关系

D．压缩某些非关键工作的持续时间

E．压缩非关键路线的长度

49．在网络计划的工期优化过程中,为了有效地缩短工期,应选择( )

A．缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

B．缩短持续时间对质量和安全影响不大的关键工作

C．有充足备用资源的工作

D．有充足备用资源的关键工作

E．缩短持续时间所需增加费用最少的关键工作

50．资源优化包括以下几类问题（ ）。

A．资源限制，寻求最短工期

B．限定工期，寻求资源分配均衡

C．寻求所需资源最少，费用最低的方案

D．寻求所需资源最少，工期最短的方案

E．寻求工期总成本最低时的工期安排

51．在网络计划中,缩短计算工期的措施包括( )。

A．压短关键路线上的关键工作的历时

B．在关键路线上组织平行作业

C．增大非关键工作的自由时差

D．缩短非关键工作的总时差

E．在关键路线上组织平行交叉作业

52．工程施工进度计划调整应考虑（ ）因素。

A．材料物资供应能力

B．工程款偿还计划

C．后续施工项目开工时间

D．水情气象条件

E．劳动力供应能力

53．计划评审技术是常用的一种( )的非肯定型的网络计划技术。

A．逻辑关系不肯定

B．工作历时肯定

C．逻辑关系肯定

D．工作历时不肯定 作为压缩对象。

E．工作关系与工作历时均不肯定

54．在计划评审技术中，工作历时估计的三点估计法中的三点分别为（ ）。

A．查定额估计时间

B．乐观估计时间

C．悲观估计时间

D．参考类似工程估计时间

E．最可能估计时间

55．施工进度计划评审的主要工作包括（ ）等。

A．检查进度是否满足规定工期要求

B．资源需求过程是否合理

C．计划中所考虑技术方案的可行性

D．与质量监督时间的一致性

E．进度计划完成的可能性

56．施工进度控制目标体系包括（ ）。

A．按施工阶段分解，确定控制环节

B．按工程项目分解，明确各分标进度目标

C．按专业工种分解，确定交接日期

D．按工程工期及进度目标分解，将施工总进度分解成逐年、逐季、逐月计划

E．按施工顺序分解，明确施工工艺

57．监理机构在施工阶段进度控制的主要任务包括( )。

A．适时发布开工令

B．对施工进度进行监督检查和控制

C．下达下阶段各承包商的施工任务

D．审核施工单位的提出的工期索赔问题

E．编制项目施工总进度计划

58．网络计划施工进度检查结果的表示方法有（ ）。

A．标图检查法

B．前锋线检查法

C．割切检查法

D．列表检查法

E．横道图—工程进度曲线检查法

59．在项目实施过程中,若某工作进度出现拖延,会使总工期受影响的情况是( )。

A．该工作为关键路线上的关键工作

B．该工作为非关键工作,但拖延时间超过该工作总时差

C．该工作为非关键工作,拖延时间没有超过该工作总时差

D．该工作为非关键工作，拖延时间超过自由时差

E．该工作为非关键工作，拖延时间超过自由时差没有超过工作总时差

60．当实际进度比计划进度拖后而将影响总工期时，应采取相应的措施对原进度计划进行调整。进度计划实施中的调整方法主要有（ ）。

A．改变某些工作间的逻辑关系

B．缩短某些工作的持续时间

C．前锋线法

D．割切法

E．列表比较法

61．在某工程网络计划中，工作B的总时差为2周，在该计划实施一段时间后，监理工程师用割切检查法检查，发现工作B的总时差变为-3周，则说明工作B的实际进度（ ）。

A．比计划拖后3周，影响工期1周

B．比计划拖后5周，影响工期3周

C．比计划拖后2周，影响工期3周

D．比计划提前了3周

E．不仅将原有的2周总时差全部用完,还将导致总工期延长3周

62．建设单位编制的工程项目年度投资计划的内容包括（ ）。

A．年度计划项目表

B．年度建设资金平衡表

C．竣工投产交付使用表

D．年、季、月进度计划表

E．投资计划年度分配表

63．前锋线检查法适用于时标网络计划的实际进度与计划进度的比较，通过前锋线可以（ ）。

A．判定工作实际进度与计划进度的偏差

B．分析该偏差对总工期的影响程度

C．分析该偏差对后续工作的影响程度

D．能从总量上反映实际累计完成工程量情况

E．能分析目前进度并可预测未来的进度

64．某分部工程时标网络计划如下图所示，第七天结束时,检查的实际进度执行情况如图中前锋线所示，检查结果表明（ ）。

A．工作D实际进度比计划进度拖后3天，将使总工期延长3天

B．工作C正常

C．工作B实际进度比计划进度拖后2天，将使总工期延长2天

D．工作D实际进度比计划进度拖后3天，将使总工期延长2天

E．工作B实际进度比计划进度拖延2天，将使总工期延长1天。

65．对工程网络计划进行优化，其目的是为了寻求（ ）。

A．工程总费用最低时的工期安排

B．限制资源，使工期最短的计划安排

C．资源均衡条件下的最优工期安排

D．满足要求工期的计划安排

E．限制工期，使资源分配均衡的计划安排

66．在施工过程中，为缩短关键工作的持续时间，从技术上采取的措施包括（ ）。

A．改进施工工艺和施工技术

B．采用更先进的施工机械

C．增加施工人数及工作班次

D．增加工作面

E．增加施工设备

67．工程网络进度计划的关键路线（ ）。

A．可能因为非关键工作的拖延而改变

B．随着工程的实施是不变的

C．可能因为关键工作持续时间的缩短而改变

D．可能因为非关键工作的提前完成而改变

E．随着工程的实施是肯定变化的

68．在施工过程中，发生下列（ ）情况之一，而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

A．增加合同中任何一项的工作内容

B．增加额外的工程项目

C．异常恶劣的气候条件

D．承包人的施工机械设备出故障

E．由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工

69．关键工作的判别依据是（ ）。

A．自由时差最小的工作是关键工作

B．总时差最小的工作是关键工作

C．工作的历时最大的工作是关键工作

D．紧后工作最早开始时间与本工作的最早开始时间之差

E．关键路线上的工作是关键工作

70．网络计划的时间参数是确定（ ）的基础，也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。

A．计划工期 B．施工时间

C．关键路线 D．合同工期

E．关键工作

71．节点编号的方法有（ ）编号法。

A．垂直 B．横向

C．水平 D．纵向

E．拓扑逻辑

72．双代号网络图宜绘制成（ ）等形式。

A．水平式 B．对称式

C．桁构式 D．矩阵式

E．直线式

73．绘制双代号网络图时，必须遵守（ ）准则。

A．一条箭线箭头节点的编号应大于箭尾节点的编号

B．双代号网络图的节点应用圆圈表示，并在圆圈内编号

C．节点标号从小到大，可不连续，但严禁重复

D．一条箭线箭头节点的编号应小于箭尾节点的编号

E．节点标号从大到小，可不连续

74．网络的逻辑关系是指工作之间相互制约或依赖的关系。包括（ ）。

A．工艺关系 B．组织关系

C．逻辑关系 D．制约关系

E．依赖关系

75．在某分部工程的S曲线图中,实线为计划S曲线,虚线为实际S曲线,在实际S曲线上的a、b、c三个特征点提供的信息为（ ）。

A． a点表明进度超前

B． a点表明进度拖延

C． c点表明进度超前

D． c点表明进度拖延

E． b点表明实际进度与计划进度一致

76．通常，可以从（ ）几个方面采取措施来缩短关键工作的时间。

A．资源上 B．组织上 C．技术上

D．质量上 E．投资上

77．在选择优先缩短工作持续时间的关键工作时，应考虑的因素包括（ ）。

A．缩短工作持续时间后对质量和安全影响不大的工作

B．延长工作持续时间后对质量影响不大的工作

C．有充足备用资源的工作

D．延长持续时间需增加费用最少的工作

E．缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

78．下列说法正确的是（ ）。

A．计算工期是根据时间参数计算所得到的工期

B．要求工期是任务委托人所提出的指令性工期

C．计划工期是根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期

D．要求工期是监理人所提出的指令性工期

E．计划工期是根据要求工期所确定的作为实施目标的工期

79．绘制双代号网络图应当遵循（ ）规则。

A．必须正确表达已定的逻辑关系

B．在节点之间可以出现无箭头的箭线

C．严禁出现循环回路

D．在节点之间可出现带双箭头节点箭线

E．严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线

80．绘制单代号网络图应当遵循（ ）规则。

A．严禁出现双箭头或无箭头的连线

B．可以出现没有箭尾节点的箭线

C．必须正确表达已定的逻辑关系

D．严禁出现循环回路

E．可以出现没有箭头节点箭线

81．事中进度控制是指项目施工过程中进行的进度控制， 下列备选项中属于事中进度控制的内容有（ ）。

A．监督检查工程设备和材料的供应

B．审核承包人提交的进度统计分析资料和进度报告

C．及时组织竣工验收工作

D．定期向发包人汇报工程实际进展状况，按期提供必要的进度报告

E．预测、分析、防范重大事件对施工进度的影响

82．事前进度控制是指合同项目正式施工前所进行的进度控制，具体内容为（

A．编制施工进度控制监理实施细则

B．审批承包人提交的验收申请

C．编制或审批施工总进度计划

D．审批承包人提交的施工组织设计

E．审批单位工程施工进度计划

83．在下列所述线路中，（ ）的线路必为关键线路。

A．双代号网络计划中没有虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．时标网络计划中没有波形线

D．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零

E．单代号网络计划中由关键工作组成

84．对工程网络计划进行优化的目的主要有（ ）。

A．满足要求工期

B．满足资源限量要求

C．工程总费用最低

D．资源需费用尽可能均衡

E．资源需用量最少

85．在网络图中，严禁出现（ ）。

A．双箭头箭线

B．没有箭头节点的箭线

C．没有箭尾节点的箭线

D．循环回路

E．交叉箭线

86．在进行项目进度调整时，应充分考虑如下（ ）各方面因素的制约。

A．后续施工项目合同工期的限制

B．材料物资供应需求上的制约

C．工程投资分配计划的制约

D．监理人员的投入

E．施工项目之间逻辑关系的制约

87．下列备选项中，由于（ ）而造成的工期延长，属于可原谅的拖期。

A．承包人自身原因

B．增加合同中任何一项的工作内容 ）。

C．改变合同中任何一项工作的标准

D．异常恶劣的气候条件

E．非承包人原因造成的任何干扰阻碍

88．发包人没有按时提供（ ）或应由发包人提供的设备和材料到货拖延，属于可原谅并应给予补偿的拖期。

A．进场道路 B．场地

C．测量网点 D．检测设备

E．施工人员

89．由于（ ）原因造成的工期延长，属于可原谅但不给予补偿的拖期。

A．不可抗力 B．飓风

C．流行性传染病 D．正常天气变化

E．地震

90．因（ ）原因引起的工期延误，对承包人而言，属于不可原谅的拖期。

A．承包人施工组织协调不好 B．承包人的施工设备出现大的故障

C．劳动生产率低 D．发生流行性传染病

E．业主没有按合同规定及时提供施工图纸

91．工期延误对承包人的工程费用影响因影响事件不同而有所差别，一般表现在下列（ ）等方面。

A．现场管理费用和总部管理费用增加

B．索赔时间较长

C．现场施工费用增加，包括人员费、材料费、施工机械费等

D．施工业绩优良

E．生产功效降低

92．工作持续时间的三点估计法，就是在项目已有勘查、观测、试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出下列三种情况下的可能完成时间，即（ ）。

A．在顺利条件下，完成某项工作所需的时间

B．在非正常条件下，完成某项工作所需的时间

C．在最不利的条件上下，完成某项工作所需的时间

D．在最有利的条件上下，完成某项工作所需的时间

E．在正常条件下，完成某项工作所需的时间

93．网络图中节点编号应遵循（ ）原则。

A．箭头节点编号大于箭尾节点编号

B．不允许有重号

C．箭头节点编号小于箭尾节点编号

D．必须从小到大连续编号

E．箭头节点编号等于箭尾节点编号

94．网络计划的表达形式有（ ）网络图等。

A．双代号 B．横道 C．单代号

D．矩阵 E．搭接

95．双代号网络计划时间参数计算的内容包括各项工作的最迟完成时间、最迟开始时间、（ ）及工作的时差。

A．最早开始时间 B．箭线长度表示的时间

C．最早完成时间 D．节点的最迟时间

E．节点的最早时间

96．工程网络计划有不同的表达方式，下列备选项中，表述不正确的是（ ）。

A．时标网络计划中存在波形线 B．单代号网络计划中存在虚箭线

C．单代号网络计划中不存在虚箭线 D．双代号网络计划中不存在虚箭线

E．双代号网络计划中存在虚箭线

97．工程网络计划的计划工期确定方法不正确的是（ ）。

A．当有要求工期时，计划工期必须小于要求工期

B．当未规定要求工期时，计划工期等于计算工期

C．当有要求工期时，计划工期不超过要求工期

D．当未有要求工期时，计划工期应大于计算工期

E．当有要求工期时，计划工期必须大于要求工期

98．在建设项目施工阶段，监理工程师应对承包人呈报的施工进度计划进行审核，审核的内容包括（ ）。

A．施工顺序安排是否符合施工工艺要求

B．施工单位的劳动力、材料、机具设备供应计划能否保证进度计划的实现

C．进度安排是否符合施工合同中规定的开工、竣工日期

D．是否有进度控制人员的职责分工

E．施工进度计划的安排是否满足连续、均衡性要求

99．工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（ ）安排。

A．最低成本时的资源均衡 B．工期限定条件下的资源均衡

C．最优工期条件下的资源均衡 D．资源限制条件下的最短工期

E．资源均衡使用时的最短工期

100．在某工程单代号网络计划中，正确的提法是（ ）。

A．关键线路至少有一条

B．在计划实施过程中关键线路始终不变

C．关键工作的机动时间最小

D．相邻关键工作之间的时间间隔不为零

E．相邻关键工作之间的时间间隔为零

建设项目进度控制思考题参考答案

一、单项选择题

B□C□D 6．■□B□C□D 11．■□B□C□D 16．□A■□C□D 21．□A□B□C■ 1．■□A■□C□D 7．■□B□C□D 12．□A□B■□D 17．□A□B□C■ 22．□A□B■□D 2．□A□B■□D 8．□A□B□C■ 13．□A□B□C■ 18．□A□B□C■ 23．■□B□C□D 3．□A□B□C■ 9．■□B□C□D 14．■□B□C□D 19．■□B□C□D 24．□A■□C□D 4．□A■□C□D 10．□A□B□C■ 15．□A□B■□D 20．□A■□C□D 25．□A□B□C■ 5．□

26． □A□B■□D 31．□A□B■□D 36．□A■□C□D 41．■□B□C□D 4627． □A□B■□D 32．■□B□C□D 37．□A□B■□D 42．□A■□C□D 4728． □A■□C□D 33．■□B□C□D 38．□A■□C□D 43．□A□B■□D 4829． □A□B■□D 34．□A□B■□D 39．□A□B□C■ 44．□A■□C□D 4930． □A□B■□D 35．■□B□C□D 40．□A□B■□D 45．□A□B□C■ 50

51． ■□B□C□D 56．□A■□C□D 61．■□B□C□D 66．□A■□C□D 7152． □A□B□C■ 57．■□B□C□D 62．■□B□C□D 67．■□B□C□D 7253． □A■□C□D 58．■□B□C□D 63．□A□B□C■ 68．□A□B■□D 7354． □A■□C□D 59．□A□B■□D 64．■□B□C□D 69．■□B□C□D 7455． ■□B□C□D 60．□A□B□C■ 65．■□B□C□D 70．■□B□C□D 75

76． □A■□C□D 81．□A□B■□D 86．□A□B■□D 91．□A□B□C■ 9677． □A□B□C■ 82．□A□B■□D 87．■□B□C□D 92．■□B□C□D 9778． ■□B□C□D 83．■□B□C□D 88．□A□B□C■ 93．□A■□C□D 9879． ■□B□C□D 84．■□B□C□D 89．■□B□C□D 94．□A□B□C■ 9980． □A□B■□D 85．□A□B□C■ 90．□A■□C□D 95．■□B□C□D 100

101．□A■□C□D 106．□A□B□C■ 111．■□B□C□D 116．■□B□C□D 121102．□A□B■□D 107．■□B□C□D 112．□A□B■□D 117．□A□B■□D 122103．■□B□C□D 108．□A■□C□D 113．□A■□C□D 118．□A□B□C■ 104．□A■□C□D 109．□A□B■□D 114．□A□B□C■ 119．■□B□C□D 105．□

A□B□C■ 110．□A□B□C■ 115．□A□B■□D 120．□A■□C□D

二、多项选择题

1． ■■■■□

E 6． □A□B■■□E 11．□A■□C■■ 162． ■■■■□

E 7． □A■□C■□E 12．■■■□D□E 173． ■■■■□E 8． □A□B■□D■ 13．■□B□C□D■ 184． ■□

B■□D□E 9． ■□B■□D□E 14．■■■□D□E 195． ■□B■■□E 10． ■□B■■□E 15．■□B■□D□E 20

21．■□

B■□D■ 26．□A■■■■ 31．■□B■■■ 3622．■■■□D□E 27．■■■■□E 32．■■□C□D□E 3723．□

A■□C■■ 28．□A■□C■□E 33．□A■■□D□E 38．□A□B□C■ ．□A■□C□D ．■□B□C□D ．□A■□C□D ．□A■□C□D ．□A□B■□D ．□A□B■□D ．□A□B□C■ ．□A□B□C■ ．□A□B■□D ．□A□B■□D ．□A□B□C■ ．□A□B■□D ．■□B□C□D ．□A□B■□D ．□A□B■□D ．□A□B□C■ ．■■■□D□E ．■■■■□E ．□A■□C□D■．□A■■■■ ．■□B■□D□E ．■■■□D■ ．■□B■■□E ．■■■□D□E

C■■ 29．■□B■■■ 34．■□B■■□E 39．■□B■□D□E 24．■■□

C■■ 30．□A■■■□E 35．■□B■■□E 40．■■□C■■ 25．■■□

E 46．■■■□D□E 51．■■□C□D■ 56．■■■■□E 41．■■■■□D□E 47．■■□C■■ 52．■□B■■■ 57．■■□C■□E 42．■■■□

D■ 48．■□B■□D□E 53．□A□B■■□E 58．■■■■□E 43．■■■□B■□D■ 49．□A■□C■■ 54．□A■■□D□E 59．■■□C□D□E 44．■□

D■ 50．■■□C□D□E 55．■■■□D■ 60．■■□C□D□E 45．■■■□

61．□

A■□C□D■62．■■■□

D□E63．■■■□D■64．□

A■□C■■65．■■□

C■■

81．■■□

C■■82．■□B■■■83．□

A□B■■□E84．■■■■□

E85．■■■■□E．■■□C□D□E．■□B■□D□E．■■■□D□E．□A■□C□D■．■□B■□D■．■■■□D■．□A■■■■．■■■□D□E．■■■□D■．■■■□D□E．■□B■□D■．■■■□D□E．■■■□D□E 78．■■□C□D□E．■□B□C■■．■□B■□D■ 96．■□B■□D■ 97．■■□C□D□E．■□B■□D■ 99．■□B■■■ 100．■■■□D□E ．■□B■□D■ ．■■■□D□E ．■□B■□D■ ．■□B■■□E ．□A■■■□E ．■□B□C■■ ．■■■□D□E ．□A■□C■□E ．■□B■□D■ 66 71 76 67 72 77 68 73 69 74 79 70 75 80 86 91 87 92 88 93 98 89 94 90 95

第三部分

案例分析复习思考题

一、水利工程施工监理专业

【案例题1】

某地区投资兴建中型水利枢纽工程，其中挡水坝工程、溢洪道工程两个施工标发包给一家施工企业，并签订了施工承包合同。为了方便管理，发包人将挡水坝工程、溢洪道工程委托了某监理公司承担施工监理任务，并签订了施工监理合同。监理合同中部分内容摘录如下：

1．监理人应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。

2．发包人应当向监理人提供必要的工作条件，支持监理人独立开展监理业务，不得明示监理人违反法律法规和工程建设强制性标准，必要时发包人可以更改总监理工程师指令。

3．监理人派出的总监理工程师负责全面履行施工合同约定的发包人职责，发布有关指令，签署项目文件，协调设计单位和承包人之间的关系。

4．监理工程师在项目法人授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对项目法人负责。

5．监理人应当将项目监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围书面通知施工单位。监理实施期间监理人员有变化的，应当及时通知被监理单位。

6．监理人应当按照施工合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经监理人员签字的本工程的全部图纸不得用于施工。

7．监理人在监理实施工程中，发现设计中的错误或不符合水利工程质量标准的要求时，有权修改工程设计文件。

8．监理人有义务协助承包人编制控制性总进度计划，并有权审查承包人编制的施工组织设计和进度计划，并督促其实施。

9．项目法人有义务按照监理合同约定，及时、足额支付监理单位报酬，不得无故削减或者拖延支付。 10．监理人应当审查发包人和承包人提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

问题：

请依据《水利工程建设监理规定》水利部28号令，分析判断监理合同中有无不妥之处？怎样才是正确的？ 参考答案： 问题1答案：

第1条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十五条规定。

第2条说法不妥。《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十九条规定：项目法人应当向监理单位提供必要的工作条件，支持监理单位独立开展监理业务，不得明示或暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。

第3条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十二条规定：总监理工程师负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。

第4条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十二条规定：监理工程师在总监理工程师授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对总监理工程师负责。

第5条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十三条规定。

第6条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十四条规定：监理单位应当按照监理合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经总监理工程师签字的施工图不得用于施工。

第7条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十四条规定：监理单位不得修改工程设计文件。

第8条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十六条规定： 监理单位应当协助项目法人编制控制性总进度计划，审查被监理单位编制的施工组织设计和进度计划，并督促被监理单位实施。

第9条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第二十条规定。

第10条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十八条规定： 监理单位应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

【案例题2】

某省大型堤防加固工程的施工监理项目，招标人按有关规定进行公开招标，并在《中国建设报》上发布了招标公告。资格预审后，于2006年2月12日发售了招标文件。为提高本地区的建设监理水平，招标文件规定外省的投标人须与本地符合资质条件的监理单位组成联合体方可投标；投标截止时间为2006年4月28日上午9：00。

本施工监理项目招标投标过程中发生了如下事件：

事件1：根据工程建设需要，该施工项目的加固长度由计划的45km增加到50km，为此招标人于2006年4月15日向所有购买招标文件的投标人发出了紧急修改通知；

事件2：投标人 A在4月26日提交了投标文件后，由于正在监理的其他项目不能按期结束，故于27日撤回了投标文件；

事件3：投标人B于28日上午9：30携带投标文件赶到开标现场，其他投标人的投标书未宣读完毕。 事件4：投标人C的法定代表人未出席开标会，拟在该项目上任总监理工程师的张某参加了开标会并

向招标人提交了法定代表人授权其参加开标、签订合同的委托书。

事件5：为便于评标的公开、公正进行，招标人在开标结束后，现场公布了评标标准和评标委员会成员名单；

事件6：评标工作结束、招标人与中标人于5月23日签订监理合同后，招标人于28日之前退回了其他投标人的投标保函。

问题：

1．根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，招标人除在《中国建设报》上发布招标公告外，还应同时在什么媒体上发布?

2．招标文件关于外省投标人组成联合体的要求是否合理？说明理由。

3．事件1中招标人的做法是否合理？说明理由。

4．事件2投标人A的做法是否合理？说明理由。

5．招标人是否接收投标人B的投标文件？说明理由。

6．收投标人C的投标文件是否有效？说明理由。

7．事件5中招标人的做法是否妥当？说明理由。

8．事件6中招标人的做法有无不妥之处？说明理由。

参考答案：

1．根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，大型水利工程建设项目招标人还应同时在《中国水利报》发布招标公告。

2．不合理。理由：招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。

3．不合理。 理由：招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。此次修改时间距投标截止时间不足15日。

4．合理。理由：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以撤回已提交的投标文件分。

5．不接受。 理由：逾期送达的投标文件，招标人应拒收。

6．有效。投标人法定代表人的授权代表人也可参加开标会议。

7．不妥。理由：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

8．无不妥。理由：招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应退还投标保证金。

【案例题3】

某堤防工程投资5000万元，于2005年3月6日发售监理招标文件。现将其招标文件中的《投标人须知》的要点摘录如下：

2、对投标人的要求

2.1资格要求

2.1.1具有独立法人资格。

2.1.2投标人的资质等级：省内具有水利工程建设监理甲级资质的监理单位。

2.2 投标人的资格审查

2.2.1投标人应随同投标文件向招标人提交下列资料：

? 投标人的企业法人营业执照、资格证书及近三年审计报告；

?投标人监理过和正在监理的与本项目同类型项目的监理合同文件和能证明监理服务业绩的资料； ?投标人的组织机构、人员配备及执行本监理服务的主要人员和经历。

?近三年有无经济诉讼案件等证明资料。

2.3 本项目不允许联合投标。

5、现场踏勘

5.1招标人不统一组织现场踏勘工作，若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清与修改

要求澄清招标文件的投标人，应在投标截止时间3日以前按投标邀请书写明的地址以书面形式通知招标人。招标人将以书面形式在开标时间2日前答复所有获得招标文件的投标人。该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。

8、招标文件的修改

8.1 招标人在投标截止日2日前,可以对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为解答投标人要求澄清的问题而作出的。

8.2 修改将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人收到修改后，应立即以书面形式通知招标人，确认已经收到修改通知。

17、投标截止日期

17.1 本次招标的投标截止日期和时间为2005年6月8日北京时间18：00时。

17.2 招标人有权按本须知第8条规定发出修改通知,延长投标文件递交的截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权力和义务相应延长至新的投标截止时间。

18、迟到的投标文件

招标人在本须知第17条所述的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将退回投标人。

20、开标

20.1招标人将于2005年6月9日北京时间9：00时在×××会议室召开开标会。

问题：

通过阅读上述内容，指出《投标人须知》中哪些规定不符合《招标投标法》及其配套法规、规章的规定，并说明规定要点。

答案要点：

（1）“2.1.2” 对投标人资格要求限定在“省内”不符合《招标投标法》规定。招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。

（2）“5.1”规定不符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年5月1日，国家发展计划委员会等8委部局令第30号）的规定：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

（3）“7”、“8.1”中有关招标文件的澄清、修改的截止时间规定不符合《招标投标法》的规定。《招标投标法》规定：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前。

（4）“20.1”规定的开标时间比“17.1”规定的投标截止时间晚15个小时，不符合《招标投标法》。《招标投标法》规定：投标截止时开标。

【案例题4】

某引水工程隧洞施工招标。招标文件中规定的中标条件是：能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（但是投标价格低于成本的除外）。经过评标委员会评审，满足招标文件实质性要求的投标人有6家，按评审后的报价由低到高排序如下表所示。

该招标项目的标底为66060万元。

问题：

（1）评标委员会认为投标人A的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？

（2）评标委员会在对投标人A的投标报价进行合理性分析时，认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额，应予拒绝。你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？

（3）经评审委员会评审，认为上述6家投标人的投标均满足招标文件的实质性要求，且投标报价合理，均未低于其成本价，按照规定的中标条件，推荐的候选中标人及其先后顺序为投标人A、B、C。在招标人与第一顺序候选中标人合同谈判时，要求将中标价降为47900万元，若投标人A拒绝，即认为其放弃中标，依次与候选中标人B进行谈判。你认为招标人的做法是否合法？为什么？

案要点：

（1）评标委员会的观点不正确。根据招标投标法的原则：招标人设有标底的，标底只能作为分析投标报价合理性参考依据，但不能直接作为决定废标的条件。

（2）评标委员会的观点不正确。现行预算定额可以作为编制标底和投标报价的参考依据，但决不是确定投标报价不可调整的标准。承包人的投标报价要综合考虑多种实际要素，如：承包人的技术与管理水平以及工程的工期要求、作业条件、质量标准高低等多种因素。

（3）招标人的做法不合法。招标投标法规定：在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

【案例题5】

某水利枢纽工程投资10000万元，其施工招标评标程序与标准要点如下：

第一步：对投标书的技术评审（总分30分）

投标书完全符合招标文件要求 得20分

投标书对招标文件要求存在微小偏差 得15分；

投标文件对招标文件要求存在重大偏差 得10分

第二步：对投标报价的评审（总分30分）

按照招标人确定的标底，投标人报价超过标底的5%或低于标底的10%，将按废标处理；其他报价情形的分值计算如下：

（1）投标报价与标底相同者，得满分30分；

（2）投标报价每高于标底1%，从本项总分中扣6分，扣完为止；

（3）投标报价每低于标底1%，从本项总分中扣3分，扣完为止。

第三步：对投标人业绩的评审（总分10分）

近5年内每完成过一个类似工程的得2分，其中质量评定为优良的加1分。本项最高得分10分。 第四步：对投标书技术方案和质量保证体系的评审（满分10分）

评标委员可根据投标书的技术方案和质量保证体系的水平和完善程度，在0～10分范围内综合评判，独立进行打分。

第五部：对投标人资信、资源评审（总分5分）

投标人资信、资源能满足招标项目要求 得5分

投标人资信、资源能基本满足招标项目要求 得3分

投标人资信、资源不能满足招标项目要求 得0分

评标委员应依据上述评审程序与标准，对每个投标人相应内容独立进行评审、打分，最后，按照每个投标人得分的高低顺序推荐前三名为候选中标人。

问题：

（1）你认为上述评标标准哪些地方不符合现行招标投标法及有关法规规定？

（2）上述评标程序是否合适？为什么？

（3）招标人能否直接在评标委员会推荐的三名候选中标人以外确定中标人并签订合同？请说明依据。

答案要点：

（1）题中给出的评标标准不符合招标投标法及有关法规规定的有：

1）对投标书技术评审部分的“投标文件对招标文件要求存在重大偏差得10分”不合法。依照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等7部委令第12号）规定，投标文件对招标文件要求存在重大偏差的标书应拒绝。

2）对投标报价评审中，以投标人报价超过标底的5%或低于标底的10%直接作为废标条件不合法，不符合招标投标法有关标底的原则。

（2）题中的评标程序不合适。按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展和改革委员会等7部委令第12号）规定，评标应按照初步评审和详细评审程序进行。

（3）招标人不能随意在评标委员会推荐的三名候选中标人以外直接确定中标人并签订合同。依照《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年5月1日，国家发展和改革委员会等8委部局令第30号）规定，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

【案例题6】

某大型综合利用水利枢纽工程，投资65480万元。其建设过程中的部分主要活动按发生时间顺序列举如下：

1．按照有关审批权限规定，项目建议书于2001年2月10日经国家发展和改革委员会审批通过。

2．于2001年3月正式成立项目法人。

3．按照有关审批权限规定，项目可行性研究报告于2002年3月15日经国家发展和改革委员会审批通过。

4．2002年4月5日，经项目法人研究决定直接委托设计单位。

5．2002年4月10日组织施工用水、电、通信、路等工程招标，经项目法人研究决定采用议标形式。

6．2002年8月6日组织导流洞施工招标，经项目法人研究决定采用邀请招标形式。

7．按照有关审批权限规定，2002年10月10日，初步设计经水利部审批通过。

8．项目主体工程大坝标、电站标、引水隧洞标、下游灌渠标于2002年12月20日通过公开招标签订施工合同，分别承包给承包人A、B、C、D。经项目法人研究决定，溢洪道闸门、启闭设备等于2002年12月30日直接委托生产厂家加工；水轮机、发电机、变压器等设备分别于2003年1月6日、9日、12日通过议标形式与国内厂家签订采购合同。

9．2003年2月18日，通过公开招标委托一家监理单位并签订合同。

10．A、B、C、D承包人分别于2003年2月10日、15日、18日、22日进场。

11．监理人于2003年2月25日进场开展监理工作。

12．为了改善水库运行方式，既保证水库安全又增加兴利效益，对原有溢洪道进行了设计修改。设计

修改方案于2003年3月20日经项目法人组织设计单位、监理等单位以及权威专家举行专题会议论证通过，监理机构依据会议纪要于2003年3月21日签发变更指示，由承包人实施。

13．下游灌渠标、引水隧洞标、大坝标、电站标分别于2004年3月20日、2004年3月30日、2004年4月1日、2004年4月20日通过完工并办理移交，2004年5月1日通过试运行，工程投入生产。

14．该工程于2004年10月30日通过竣工验收，工程进入保修期。

15．工程于2005年10月29日保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散项目法人。

问题：

（1）上述工程建设中的部分主要活动哪些地方违反了水利工程建设程序的有关规定？请简要说明理由。

（2）除了（1）中所述程序外，上述哪些活动内容本身构成违法或违规行为？

答案要点：

（1）题中所述活动违反水利工程建设程序的有：

1）“2”所述成立项目法人的时间。按照1996年国家计委颁布的《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，新建项目在项目建议书被批准后，应及时组建项目法人筹备组；在项目可行性研究报告经批准后，方可正式成立项目法人。

2）“5”、“6”所述工作属于项目施工准备阶段的工作，安排在初步设计批准前，违反了水利工程建设程序。

3）“9”所述委托监理单位应在“8”所述施工招标之前进行。根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，“监理单位已确定”是施工招标的条件。

4）“11”所述监理人进场时间晚于“施工承包人进场时间”不合适。根据工作的需要和合同条件的规定，监理人应比承包人提前进场，协助发包人检查承包人的进场条件；在发包人同意后签发开工通知；承包人进场后，组织有关发包人向承包人提供施工条件的移交工作。

5）“14”所述工程竣工验收后，保修期开始不合适。根据合同条件规定：保修期从移交证书中写明的完工之日起开始。

（2）除了（1）中所述程序外，题中所述活动内容本身违法或违规的有：

1）本工程为大型水利枢纽工程， “4”所述将设计任务直接委托设计单位，“8”所述溢洪道闸门、启闭设备直接委托生产厂家加工，均违反了有关设计招标、设备采购招标的法律法规规定。这些采购活动均应通过招标方式进行。

2）“5”所述施工用水、电、通信、路等工程招标，“8”所述水轮机、发电机、变压器等设备招标，均采用议标形式，违反了招标投标法的规定。

3）“6”所述导流洞施工招标，未按照规定审批程序与权限经批准，仅由项目法人研究决定采用邀请招标形式，违反了有关邀请招标的法律法规规定。

4）“12”所述设计修改属于重大设计修改，未经原初步设计审批部门批准即行实施设计修改违反了水利工程建设程序。

5）“15”所述保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散项目法人构成违规。根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责。

【案例题7】

某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。

问题：

（1）承包人接到监理人的警告通知后，认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求，只是保证率比规范要求低，由于工期紧，更换砂场费用高又对工期影响大，申请继续使用。监理人是否应予同意？

（2）在监理人发出书面警告后的第30天，施工单位仍未采取任何有效补救措施，仍然使用不合格材料，监理人应采取哪些合同措施？

（3）最终，承包人提出了更换砂场的方案，并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿，其理由是：承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。你认为承包人的观点是否正确？请说明理由。

（4）按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》规定，监理应对混凝土进行平行检测。试问检测数量如何确定？检验费用由哪方负担？

（5）为了保证工程质量，发包人决定在合同规定的检验基础上，增加混凝土取芯检验，并通过监理人指示承包人。你认为承包人是否有权拒绝进行检验？检验费用的承担如何确定？

答案要点：

（1）监理人不应同意。监理人无权自行改变合同规定的任何质量标准，任何质量不合格均不得同意。

（2）根据合同条款有关承包人违约的规定，监理人可向承包人提出停工整改通知，并暂停对承包人的一切付款；若监理人发出的整改通知后的28天内，承包方继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包方可通知承包方解除合同并抄送监理单位，并在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包方设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工。

（3）承包人的观点不正确。依照合同条件，监理人的检验、同意不免除承包人的合同责任。题中所述更换砂场引起的工期延误和费用损失应完全由承包人承担。

（4）按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》，监理人对混凝土进行平行检测，其数量应不少于承包人检测数量的3%，重要部位的每种标号的混凝土最少取样1组。平行检测费用由发包人承担。

（5）承包人不得拒绝。这种检验属于额外检验，费用应由发包人承担。

【案例题8】

某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量

清单中土方开挖工程量为10万m，单价为10元/m。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。

在合同实施过程中发生下列要点事项：

1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。

2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。

3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。

4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。

问题；

（1）“1”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？ （2）“2”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？

（3）“3”所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？承包人的行为是否符合合同约定？ （4）“4”所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？ 答案要点：

（1）“1”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。

（2）“2”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。

（3）“3”所述情况，属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。

（4）“4”所述情况，土方实际完成工程量12万m，虽然比工程量清单中的估计工程量10万m多，

3

3

3

3

33

但未超过（1+20%）×10万m。因此，不构成变更。因此，承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为：

12×10=120万元

【案例题9】

某水电开发公司投资兴建一座中型水电站，依法与某建筑工程总公司签订了总包合同。其后，经水电开发公司同意，建筑工程总公司分别与某市设计院和某市工程局签订了勘测设计合同和建筑安装合同。勘察设计合同约定由设计人提供勘察设计服务，完成工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由市工程局根据设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，各方均按约定履行。工程竣工后，该水电开发公司组织工程验收，结果发现工程存在严重质量问题，其原因是设计不符合规范所致。但是，设计人拒绝承担责任，建筑工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任。

问题：

（1）请画出项目参与者组织机构关系图。

（2）你认为该水电开发公司就工程质量责任问题有权向哪方追索责任？说明理由与法律根据。 参考答案：

（1）各方组织结构关系图如下图所示：

3

各方组织结构关系图

（2）根据《合同法》规定：总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。因此，建筑工程总公司和市设计院、市工程局应向水电开发公司承担连带责任。 【案例题10】

甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订

了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：“根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同，故甲某与贵方所签合同没有效力，对我公司没有约束力。”但事实上，在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。

问题：

（1）你认为该施工企业的说法是否正确？

（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。

（3）如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的，该合同是否有效？

（4）如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的，但未提供甲某签署的授权书，该合同是否对该施工企业发生效力？

答案要点：

（1）该施工企业的说法不正确。

（2）《合同法》规定：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，所签合同有效。

（3）该合同有效。《合同法》规定：当事人依法可以委托代理人订立合同。

（4）对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认，该合同对该施工企业不发生效力。 【案例题11】

某枢纽工程施工招标，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。A施工企业中标并签订合同后，认为中标价偏低，无奈受合同的约束，只好按合同履行义务。在组织进场期间，发包人提供场地延误7天时间，故承包人以此为由，立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场，并向发包人发出通知：“由于你方提供场地延误已构成违约，我方根据《合同法》有关规定，提出解除合同，并要求赔偿由于解除合同对我方造成的费用和利润损失，希望你方在合同规定时间给以支付。”

问题：

（1）你认为A施工企业的说法是否正确？

（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。

（3）为了降低成本，A施工企业未经任何许可，将所承包工程基础处理、大坝混凝土浇筑、泄洪洞等工程分包给当地的施工企业。监理人发现后，认为分包已成事实，并考虑到工期非常紧，要求该施工企业补报项目分包申请报告，并经审查，承包人所选分包人具备承包能力，同意分包。你认为监理人的做法是否妥当？请说明理由。

答案要点：

（1）A施工企业的说法不正确。

（2）发包人提供场地延误7天时间，属于违约行为。但是，这一违约行为并不构成单方解除合同的条件。《合同法》规定的由于一方违约对方当事人有权提出解除合同的情形

1）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 2）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 3）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 显然，题中所属发包人的场地提供延误违约行为不构成单方解除合同的条件。

（3）监理人的做法不妥当。其一，任何分包均必须按照法律法规、合同之规定事先得到批准；其二，该项分包均涉及主体工程，依据合同法规定，不得分包。 【案例题12】

某大型引水工程，技术复杂、工程量大，分别由混凝土挡水坝、引水遂洞、明渠三个施工标段组成。各标段营地距离较远，且交通条件不太好，往返一次均在6小时以上。拟选择一家监理单位承担该项监理任务。其主营地与建设单位营地计划一并设置在混凝土挡水坝下游附近，根据需要，工程沿线可安排下属监理机构。

问题：

若你单位独立承担该监理任务，试简要绘制监理组织机构图并说明该设置的主要理由。 答案要点：

根据工程特点，采用直线-职能型监理组织模式，如图12—1所示。其优点为：既有直线组织模式权力集中、权责分明、决策效率高等优点，又兼有职能部门处理专业化问题能力强的优点。

交通往返一次需要6小时以上，不宜设置矩阵模式。

图12—1 直线-职能型监理组织模式

【案例题13】

某水利工程施工合同使用《水利水电土建工程施工合同条件》。合同规定： （1）合同价1000万元；

（2）工程预付款为合同价的10%，合同签订后一次支付承包人；工程预付款采用《水利水电土建工程施工合同条件》32.1款规定的公式R?

A

(C?F1S) 扣还，并规定开始扣预付款的时间为累计

(F2?F1)S

完成工程款金额达到合同价格的10%，当完成90%的合同价时扣完；

（3）永久工程材料预付款按发票值的90%与当月进度款一并支付，从付款的下一月开始扣，六个月内扣完，每月扣还1/6；

（4）保留金扣留比率为10％，总数达合同价5%后不再扣留； （5）考虑到工期较短，不考虑物价波动引起的价格调整； （6）除完工结算外，月支付的最低限额为100万元。

合同工期为8个月，工程保修期一年。在合同实施过程中各月完成工程量清单中的项目价款、进场原材料发票面值如表13—1所示。

表13

合同实施中未发生变更、索赔、法规变更等事件。 问题：

（1）按照合同规定，承包人具备什么条件，监理人方可出具工程预付款付款证书？ （2）承包人具备什么条件，监理人可同意支付永久工程材料预付款？ （3）计算1～8月各月承包人应得到的工程付款。

（4）承包人应在什么时间提交完工付款申请单？应在什么时间提交最终付款申请单？ （5）扣留的保留金如何退还？ 答案要点：

（1）按照合同规定，承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函后，监理人方可出具工程预付款付款证书。

（2）承包人具备下列条件，监理人可同意支付永久工程材料预付款： 1）材料的质量和储存条件符合合同要求；

2）材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；

3）承包人按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。 （3）本合同应扣保留金总额为：1000×5%=50万元 工程预付款起扣时应累计完成工程款：1000×10%=100万元 各月工程付款如下： 第一月：

1）应付工程量清单中项目工程款：40万元； 2）应支付进场材料预付款：120×90%=108万元 3）应扣保留金：40×10%=4万元 第一月应支付工程款：40+108-4=144万元 第二月：

1）应付工程量清单中项目工程款：50万元； 2）应扣保留金：50×10%=5万元 3）应扣材料预付款：108÷6=18万元 第二月应支付工程款：50-5-18=27万元 第三月：

1）应付工程量清单中项目工程款：160万元； 2）应扣保留金：160×10%=16万元 3）应扣材料预付款：108÷6=18万元 4）应扣工程预付款：

〈100万元（月支付最低金额），本月不支付，结转到下月。

R?

?

A

(C?F1S)

(F2?F1)S

1000?10%

(250?100)?18.75万元

(90%?10%)?1000

第三月应支付工程款：160-16-18-18.75=107.25万元，加上上月未付款27万元，本月应付款：

107.25+27=134.25万元

第四月：

1）应付工程量清单中项目工程款：320万元；

2）应扣保留金：按计算320×10%=32万元，但保留金总额为50万元。因此，本月应扣保留金为：

50-4-5-16=25万元

3）应扣材料预付款：108÷6=18万元 4）应扣工程预付款： 到本月底累计应扣：

R?

?

A

(C?F1S)

(F2?F1)S

1000?10%

(570?100)?58.75万元

(90%?10%)?1000

因此，本月应扣工程预付款：58.75-18.75=40万元

第四月应支付工程款：320-25-18-40=237万元 第五月：

1）应付工程量清单中项目工程款：320万元； 2）保留金已扣足，本月不再扣留。 3）应扣材料预付款：108÷6=18万元 4）应扣工程预付款： 到本月底累计应扣：

R?

?

A

(C?F1S)

(F2?F1)S

1000?10%

(890?100)?98.75万元

(90%?10%)?1000

因此，本月应扣工程预付款：98.75-58.75=40万元 第五月应支付工程款：320-18-40=262万元 第六月：

1）应付工程量清单中项目工程款：60万元； 2）保留金已扣足，本月不再扣留。 3）应扣材料预付款：108÷6=18万元

4）应扣工程预付款：工程预付款扣完时，应累计完成的工程款为

1000×90%=900万元

本月底，已累计完成了工程款：890+60=950万元。因此，工程预付款应全部扣回，本月应扣：

1000×10%-98.75=1.25

第六月应支付工程款：60-18-1.25=40.75万元〈100万元（月支付最低限额），本月不支付，结转到下月。

第七月：

1）应付工程量清单中项目工程款：40万元； 2）保留金已扣足，本月不再扣留。 3）应扣材料预付款：108÷6=18万元 4）工程预付款已扣完时，本月不再扣。

第七月应支付工程款：40-18=22万元，加上上月末付款40.75万元，本月应付工程款22+40.75=62.75万元〈100万元（月支付最低限额），本月不支付，结转到下月。

第八月：

1）应付工程量清单中项目工程款：10万元； 2）保留金已扣足，本月不再扣留。 3）材料预付款已全部扣回，本月不再扣。 4）工程预付款已扣完时，本月不再扣。

第八月应支付工程款：10万元+62.75万元=72.75万元

（4）在工程移交证书颁发后的28天内，承包人应提交完工付款申请单。在接到保修责任终止证书后的28天内，承包人应提交最终付款申请单。

（5）扣留的保留金退还方式为：

1)在单位工程验收并签发移交证书后，将其相应得保留金总额的一半在月进度付款中支付承包人；在签发合同工程移交证书后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。

2）监理人在合同全部工程保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应得的保留金余额。 【案例题14】

某平原明渠工程施工招标。该工程施工方法属于通用技术，十分简单，施工条件良好。参加投标的单位共6

根据评标标准，综合得分最高者为中标人。 问题：

（1）试根据招标投标法及有关规定、本项目的评标方法确定中标人。 （2）你认为该项目的评标标准是否妥当？为什么？ 答案要点：

（1）依照招标投标法规定，投标人不得以低于成本的价格竞标，投标人1的报价低于成本，应予拒绝。

投标人3的技术方案不符合要求，应予拒绝。

投标人2、4、5、6的综合得分如表14—2所示：

表14—

因此，中标人应为投标人2。

（2）该项目的评标标准不妥。依照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等7部委令第12号），一般通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标应采用的中标条件为：“能满足招标文件各项要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外”。

【案例题15】

某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。

在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。

问题：

（1）根据合同法有关规定，供水公司与甲用户签订的合同属于那种合同生效的情形？

（2）供水公司供水工程完工后，甲用户要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确？

（3）若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？

（4）若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？

答案要点：

（1）该合同属于附生效条件的合同情形。

（2）供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。《合同法》规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅自变更与解除。

（3）法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。

（4）供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。 33

【案例题16】

某水库除险加固工程上游面铺设混凝土预制块，合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》。 问题：

（1）合同技术条款中要求的铺设最大缝宽≤1cm，而合同中引用的某行业规范中规定的铺设最大缝宽≤1.5cm。在合同实施过程中，承包人与发包人就铺设混凝土预制块最大缝宽标准发生争议，你认为应如何确定标准？说明理由。

（2）为了保证混凝土预制块质量，承包人在施工过程中购置更换了新模具、振捣设备，并增加使用了脱模剂，比原投标方案增加了成本，提出了费用补偿。你认为监理人是否应予批准？说明理由。

答案要点：

（1）确定标准的方法为：

1）若合同中规定了合同规定标准与合同中引用技术标准的解释原则，应遵照其规定。

2）若合同中没有规定合同规定标准与合同中引用技术标准的解释原则，则按照明显证据优先原则，采用铺设最大缝宽≤1cm标准。

（2）监理人不应予以批准。混凝土预制块质量标准是合同约定的，未发生任何变更的情况下，承包人为保证质量所采取措施所需费用应由承包人承担。

【案例题17】

某大型水利工程项目，发包人委托了一家监理单位协助发包人进行施工招标和实施施工阶段监理任务。施工招标前，监理单位协助发包人编写了招标文件，主要内容包括：

1．工程综合说明

2．招标邀请书

3．设计图纸和技术资料

4．工程量清单

5．施工方案

6．投标书格式及投标辅助资料

7．合同协议书格式及履约保证格式

8．施工辅属设施总平面布置图

9．施工现场管理机构与人员

问题：

（1）你认为上述文件中，哪几条不应属于招标文件内容或文件名称不正确？

（2）对完整的招标文件来说，除上述属于招标文件的之外，还应补充哪些文件？

答案要点：

（1）不属于招标文件的有：“5”、“8”、“9”； “2”所列名称不正确，应为“投标邀请书”。

（2）还应补充的文件有：投标人须知、技术条款、合同条件、评标标准。

【案例题18】

建设单位投资兴建一座水闸，通过公开招标方式选定了施工承包人，双方经协商一致依法签订了施工合同。在签订合同时建设单位为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元的定金作为担保。建设单位与承包人双方当事人在施工合同中对双方的权利、义务、责任等均作了具体的约定。

在施工合同履行中，发生了以下事件：基础开挖时，由于连续降大雨12天不能施工，影响了工程进度；主体工程施工过程中，施工设备出现故障，工程拖期工期8天。由于两次事件的发生，承包人均及时向监理人提出了延长工期20天的要求。

问题：

1．施工招标时招标人对投标人的资格审查的内容主要有哪些？

2．定金与预付款的主要区别是什么？

3．承包人的索赔工期是否成立？承包人要求延长20天工期是否合理？ 你作为监理工程师认为最多延长多少天合适？

参考答案：

1．施工招标时招标人对投标人的资格审查的内容主要有：施工企业营业执照；施工企业资质证书；人员素质、施工设备和技术能力；工程经验；财务状况以及企业信誉。

2．定金与预付款的主要区别是：

（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包人工程与材料准备中的资金问题。

（2）性质不同。定金是担保形式，是一种法律行为；而预付款是一种惯例，不是法律行为。

（3）处理不同。定金视合同履行情况产生不同的法律后果；合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都有过错，定金返还；支付定金一方不履行合同，无权要求返还；收受定金一方不履行合同，应当双倍返还。而预付款应按合同约定在工程月进度款中，按比例扣还的方式归还。

3．承包人提出的工期索赔，由于下雨延误工期属于可原谅的延误，索赔成立；而施工设备出现故障造成的工期延误属于不可原谅延误，索赔不成立。因此，承包人要求延长20天不合理。作为监理工程师按公正的原则批准延长8天即可。

【案例题19】

某水电开发公司将投资兴建的一座水力发电厂工程建设项目，依照招标投标法的规定采用公开招标的方式，将厂房土建工程和设备安装工程的施工任务分别发包给具有相应资质的某土建施工单位和某设备安装单位。建设单位与两家施工单位分别签订了土建工程施工合同(采用《水利水电土建工程施工合同条件》示范文本)和设备安装施工合同。合同约定，在材料方面，工程所用钢筋由水电开发公司统一供应；在工程延期方面，任何一方当事人违约一天，均应向对方当事人赔偿5000元人民币的损失。

按照土建工程施工合同规定，总监理工程师及时下达了开工通知。在合同履行中，承包人向监理人提交了分包申请，拟将发电厂房的桩基处理施工分包给某专业基础处理公司，经总监理工程师审核分包人的

资质和分包项目，并报水电开发公司同意，总监理工程师签发了批准分包的文件。

按总监理工程师批准的施工总进度计划安排，桩基处理工程应从4月1日开工至5月10完工。在桩基处理工程施工过程中，由于水电开发公司未及时供应所需钢筋，致使桩基处理工程4月10日才开工；4月16日至4月20日基础处理公司施工设备出现故障不能施工；5月3日至5月6日因异常暴雨造成无法施工。

问题：

1．在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？

2．土建工程施工承包人应获得工期补偿和费用补偿各为多少？

3．设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？

4．各施工单位向水电开发公司索赔的程序是什么？

参考答案：

1．从4月1日至4月10日共10天，属于水电开发公司造成的拖期，应当给与施工单位工期和费用补偿。从4月16日至4月20日共5天，属于分包人基础处理公司的原因造成的拖期，工期不予顺延，而应由施工单位承担所发生的费用。从5月3日至5月6日共4天，属于不可抗力原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。

2．土建工程施工单位应获得工期补偿10+4=14天；

土建工程施工单位应获得的费用补偿10×5000-5×5000=25000元

3．设备安装施工单位损失应由水电开发公司负责。因为设备安装施工单位与水电开发公司有合同关系，而与土建工程施工单位没有合同关系。因此，设备安装施工单位应获得工期补偿10+5+4=19天；应获得费用补偿15×5000=75000元。

4．施工单位可按下列程序并以书面形式向水电开发公司索赔:

（1）索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向书；

（2）提交索赔意向书后28天内，向监理人提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告；

（3）监理人在收到施工单位提交的索赔报告和有关资料后，应按合同规定的时间给与答复。或要求施工单位提供进一步的补充资料和证据；

（4）监理人经与水电开发公司和施工单位协商后，作出索赔处理决定。

【案例题20】

某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，该工程的合同价汇总表如下：

合同中规定：

（1）工程预付款的总额为合同价格的10%，开工前由发包人一次付清；工程预付款按合同条件32.1

A

款中的公式R=(C?F1S) 扣还，其中F1=20%，F2=90%；

(F2?F1)S

（2）发包人从第一次支付工程进度款起按10%的比例扣保留金，直至保留金总额达到合同价的5%为止；

（3）物价调整采用调价公式法；

合同执行过程中，由于发包人违约合同解除。合同解除时的情况为： （1）承包人已完成合同金额1200万元； （2）合同履行期间价格调整差额系数为0.02；

（3）承包人为工程合理订购的某种材料尚有库存价值50万元；

（4）承包人为本工程订购的专用永久工程设备,已经签订了订货合同，合同价为50万元，并已支付合同定金10万元；

（5）承包人已完成一个合同内新增项目100万元（按当时市场价格计算的）； （6）承包人已完成计日工10万元；

（7）承包人的全部设备撤回承包人基地的费用为20万元；由于部分设备用到承包人承包的其它工程上使用（合同中未规定），增加撤回费用5万元；

（8）承包人人员遣返总费用为10万元；

（9）承包人已完成的各类工程款和计日工等，发包人均已按合同规定支付。

（10）解除合同时，发包人与承包人协商确定：由于解除合同造成的承包人的进场费、设备撤回、人员遣返等费用损失，按未完成合同工程价款占合同价格的比例计算。

问题：

1.合同解除时,承包人已经得到多少工程款？

2.合同解除时,发包人应总共支付承包人多少金额？(包括已经支付的和还应支付的)？ 3.合同解除时,发包人应进一步支付承包人多少金额？ 参考答案：

1.合同解除时，承包人已经得到的工程款 （1）发包人应支付的款项金额 1585.508万元 1）承包人已完成的合同金额1200万元。 2）新增项目 100万元 3）计日工 10万元

4）价格调整差额 （1200+10）×0.02=24.2万元 5）工程预付款 25130818×10%=251.30818万元 （2）发包人应扣款项的金额 240.994万元 1）工程预付款扣还 累计扣回工程预付款

2513?0818?10%R?1310?0.2?2513?0818）?115?34万元 （0.9?0.2）?2513?0818

2）扣保留金

1310×10%=131万元 > 2513.0818×5%=125.654万元（保留金总额）

故已扣保留金 125.654万元 承包商已经得到的工程款为：

应支付的款项金额－应扣款项的金额=1585.508－240.994=1344.514万元 2. 合同解除时，发包人应总共支付承包人金额1463.949万元 1）承包人已完成的合同金额 1200万元。 2）新增项目 100万元 3）计日工 10万元

4）价格调整差额 （1200+10）×0.02=24.20万元

5）承包人的库存材料 50万元（一旦支付，材料归发包人所有） 6）承包人订购设备定金 10万元 7）承包人设备、人员遣返费损失补偿

（2513.0818－1310）/2513.0818×（20+10）=14.362万元

8）利润损失补偿

（2263.0818－1200）×[ 5.5% /（1+5.5%）]=55.387万元

或（2263.0818－1200）×5.21%=55.387

3．合同解除时，发包人应进一步支付承包人金额：119.435万元

总共应支付承包人金额 － 承包人已经得到的工程款 =1463.949－1344.514=119.435万元

【案例21】

某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同价9000万元。合同规定：

1、工程预付款为合同价的10%，工程开工前由发包人一次付清；

2、保留金从第一个月开始，在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留（计算额度不包括预付款和价格调整金额），总额达到合同总价的5%为止；

3、物价调整采用调价公式法； 4、工程预付款扣回采用公式：

R?

式中：F1=20%；F2 =90%

A

?C?F1S?

F2?F1S

5、材料预付款按发票值的90%支付，从付款的下个月开始扣还，六个月平均扣完。 6、月支付的最低限额为100万元。 工程进展到某月底的情况是：

(1) 到上月底为止，累计完成合同金额3900万元，已扣回工程预付款累计300万元，已扣回保留金累计390万元；

(2) 该月完成工程量价款，按工程量清单中单价计，金额为600万元； (3) 该月承包商购材料发票值为30万元；

(4) 该月完成工程变更金额为20万元（采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的）； (5) 该月各参加调价的因素，除了人工费的价格指数增长了20%外，其余的都未发生变化，人工费占调价部分的40%，定值权重为0.2；

(6) 因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元，承包方提出索赔，经审核该索赔成立；

(7) 该月完成计日工费5万元；

(8) 从开工到本月初未支付任何材料预付款。 问题：

本月监理工程师是否应签发支付证书？ 参考答案：

（一）本月承包商应得的工程款（693.60万元） 1、本月完成工程量价款：600万元； 2、材料预付款：30×90%=27万元； 3、工程变更费：20万元；

4、计日工费：5万元； 5、补偿费：1.6万元；

6、物价调整：（600+20+5）×（0.2+0.4×0.8×1.2+0.48-1）=40万元 （二）本月应扣费用（149.13万元）

1、保留金（600+20+5+1.6）×10%=62.66万元

保留金总额：9000×5%=450万元，已累计扣回390万元，本月应扣450－390=60万元 2、扣工程预付款：

9000?10%

?4525?0.2?9000? R?

0.9?0.2?9000

=389.13

（其中：C=3900+600+20+5=4525）

本月应扣工程预付款：389.13－300=89.13万元 （三）本月应支付的工程款

693.6-149.13=544.47万元＞100万元（月支付最低限额） 故本月监理工程师应签发支付证书，签发全额为544.47万元。 【案例题22】

某地方工程，发包人与承包人依据《水利水电土建施工合同条件》签定了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡。其中土方填筑200万ｍ，单价为10元/ｍ；砌石护坡10万ｍ，单价40元/ｍ。合同规定：

（1）工程量清单中单项工程量的变化超过20%时按变更处理； （2）工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再砌石护坡；

（3）发包人指定的采石场距工程现场10Km，承包人的运输强度为500ｍ/天； 在土方施工中，由于以下原因引起停工：

（1）合同规定发包人移交施工现场的时间为当年的10月3日，由于发包人的原因，实际移交时间延误到10月8日晚；

（2）10月6日至15日工地连降大雨，属于不利自然条件，在降雨期间全部暂停施工； （3）10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停；

土方填筑实际完成300万ｍ，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/ｍ；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。

承包人填筑设备停产一天损失1万元，人工费8000元。

在工程施工中，承包人在发包人指定的采石场开采了5万ｍ后，该采石场再无石料可采，监理工程师指示承包人自行寻找采石场。

承包人另寻采石场发生合理费用5000元。

新采石场距工程现场30Km,经合同双方协商,石料运输距离每增1Km，运费增加1元/ｍ。

3

3

3

3

3

3

3

3

3

采石场变更后，由于运距增加，承包人的运输强度变为400ｍ/天；

采石场变更以后，造成施工设备利用率不足并延长了砌石护坡的工作天数，经合同双方协商，从使用新料场开始，按照2000元/天补偿承包人的损失。

工程延期中，承包人的管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。 问题：

1、监理工程师应批准工程延期多少天？ 2、土方填筑应结算的工程款是多少？ 3、承包人应得到费用补偿为多少？ 参考答案：

1、应批准工期延期37天

(1)因天气原因、移交场地延误等原因（属于不可抗力和发包人应承担的停工责任）造成从10月4日至10月15日施工暂停，工期延误12天。

(2)由于料场变化，运输能力不足，影响填筑工程延长工期：

3

5000050000

??25 (天) 400500

应批准工期延长：12+25 = 37（天） 2.土方填筑按原单价结算的工程量

200×（1+20%）= 240万ｍ

按新单价结算的工程量

300-240=60万ｍ

土方填筑应结算的工程款：

240×10+60×（10+3）=3180万元

3.承包人应得到费用补偿

（1）由于石料运输距离增加而增加的费用

1元/ｍ×（10-5）万ｍ×（30-10）Km=100万元

（2）由于石料运输能力不足应给承包人的补偿

2000元/天×（10万-5万）/400=25万元

（3）发包人应负责的停工期间设备停产的损失

10月4日至10月15日的12天停工期间，10月4日至10月5日（2天）由于发包人移交场地原因造成，属于应补偿费用的停工；

10月6日至10月8日属于“共同性延误”，以先发生因素确定延误责任（发包人移交场地延误在前）； 10月9日至10月15日，由于异常天气引起的停工，属于不予费用补偿的停工（7天）； 因此，应予补偿费用的停工共计5天，补偿费为：

5×（1+0.8）=9万元

（4）工期延长后管理费、保险费、保函费等费用的损失补偿

3

3

3

3

0.5×（5+25）=15万元

（5）承包人另寻采石场发生的合理费用0.5万元。 合计：149.5万元。 【案例题23】

某水电站（主要任务为发电及承担电网中的部分调峰、调频和事故备用）装机容量为160万KW，工程投资16.51亿元，建设期10年，运行期50年。财务评价结果及敏感性分析结果见下表：

问题：

若行业基准收益率为10%，贷款机构规定的借款期限为15年，根据敏感性分析结果，进一步评价该项目财务上是否可行？

参考答案：

根据敏感性分析计算结果可知：

（1）水电站投资增加10%时，将使财务内部收益率减小到9.6%，借款偿还期延长到16年，项目财务评价不可行。

（2）工期提前一年，财务内部收益率将增至14%，借款偿还期降至10年，项目财务效益更显著，项目财务评价可行。

（3）若每度电增加3.1分／kw.h，将使财务内部收益率达到13%，借款偿还期减至11年，项目财务评价可行，效益更显著。

综上敏感性分析，应进一步准确测算设备、材料的价格上涨情况，若投资增加10%，项目财务评价将不可行。

【案例题24】

某工厂年需水量1000万m3，预计水价0.35/m3，拟采用以下三个替代方案作比较：工厂附近某河上游修水库引水，跨流域引水，打井开发地下水。各方案建设期均为一年，建设期初一次性投资，项目建设期投资和建成后的年运行费如下表所示。行业基准收益率为8%，项目运行期为15年。

问题：

1、根据静态投资回收期指标从三个方案中选出最优方案；

2、画出最优方案的净现金流量图，并根据财务净现值指标判断该方案是否可行。 参考答案：

1、各方案的效益为：1000×0.35=350万元 各方案的静态投资回收期： 方案1： Pt=12.2年 方案2： Pt=8.14年 方案3 Pt=12年

因此，应选择修水库引水方案作进一步分析。 2、选定方案（方案2）的净现金流量图如下：

财务净现值：

FNPV=－1500+210（P/A，8%，15）(P/F，8%，1)=275.45万元＞0 由于财务净现值指标大于零，故修水库引水方案可行。 【案例题25】

某小型水电站项目装机容量为2万千瓦，全年处在基荷运行。若每度电售价0.40元，可变成本0.10元/度，销售税金及附加0.05元/度，年固定成本2000万元，试确定该项目的年发电量盈亏平衡点为多少万度？生产能力利用率盈亏平衡点为多少？（一年按365*24=8760小时计）

参考答案：

该项目的年发电量盈亏平衡点为：

BEP?

2000

?8000万度

0.4?0.1?0.05

该项目的生产能力利用率盈亏平衡点为

BEP?

【案例题26】

8000

?45.7%

2?8760

某水电站工程项目承包合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》。合同中对因人工、材料和设备等价格波动因素对合同价的影响，采用通用合同条款37.1款规定的调价公式。合同中规定的定值权重A=0.15，可调值因子的变值权重Bn、基本价格指数Ftn如下表所示。在合同实施过程中，某结算月完成工程量，按工程量清单中单价计，金额为100万元；该月完成了监理工程师指令的工程变更，并经检验合格，由于工程量清单中没有与此工程变更相同或相近的项目，故根据实际情况协商结果，业主应支付变更项目金额为5万元；该月应支付材料预付款10万元；应扣保留金5万元。除此，无其它应扣或应支付款额。

参考答案： 价格调整差额

Ftn

?P?P0(A??Bn?1)

Fon

120168156

?0.25??0.15??1) ?100(0.15?0.45?100150130

?100(0.15?0.54?0.28?0.18?1) ?15万元

该月应支付给承包方款项为：

工程量清单中项目调价后款额 100+15=115万元 工程变更项目按现行价格支付款额5万元

材料预付款 10万元

小 计 130万元 该月应扣款项：保留金5万元

综上，该月应支付承包方款额为130－5=125万元

【案例题27】

某工程合同价为1500万元，分二个区段，有关情况如表所示。合同规定，保修期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5％。

问题：

1、该工程逾期完工违约金应为多少?

2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，所扣保留金应何时退还？应给承包商退还多少?

参考答案： 1、Ⅰ区段不延误。 Ⅱ区段：

延误天数=40天(96.8.31→96.10.10)

允许延长10天 ，应支付逾期完工违约金的天数：40-10=30天

赔偿金额?30?

最高限额?

2

?500?30万元 1000

5

?1500?75万元 100

因为30万＜75万，故工程误期赔偿费为30万

2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金退还如下：

96年3月10日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅰ保留金总额的一半支付给承包人（退还25万元）。

96年10月15日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅱ保留金总额的一半支付给承包人（退还12.5万元）。

97年10月10日监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人（退还22.5万元）。 【案例题28】

某土方开挖工程计划50天完成，工程量为10000m3。经监理工程师同意的承包方的施工进度计划为以每天开挖200 m3的均衡进度施工。

背景一：

由于天气原因使开工时间推迟了10天时间。 问题一：

1．请绘制以工程量表示的工程进度曲线；

2．为了保证开挖工程按期完成，经分析确定原施工方案能以增加生产能力25%的速度赶工作业，试说明该赶工作业能否保证按原计划工期完工？

参考答案：

1、工程进度曲线如下图所示。

2、（1）余留工期为50—10=40天 （2）在采取赶工作业情况下需要的作业时间为

10000／[（1+25%）×200]=40天

综上（1）、（2）两方面情况，采用赶工作业方案，正好可以按期完成。

背景二：

上述赶工作业方案（每天开挖250 m）经监理工程师批准从第11天开始施工。现场监理人员根据监

问题二：

1、根据上述统计资料分析，在前30天内，监理工程师最初批准的进度计划与实际进度的偏差为多少天？

2、根据上述统计资料分析，从监理工程师批准赶工方案起的11～30天内，实际进度与批准的赶工进度的偏差为多少天？ 参考答案：

1、（1）按监理工程师最初批准的进度计划，第30天结束时，应完成工程量

30×200=6000m3

（2）实际完成的工程量为

1250+1200+1150+1200=4800 m3

（3）实际进度与初始批准计划的偏差为

3

4800?6000

??6天

200

即：比初始进度计划拖延了6天工期。

2、（1）按赶工计划，11~30日内，计划完成工程量为

250×20=5000m3

（2）实际进度与赶工计划进度偏差为

4800?5000

??0.8 天

250

即：实际进度比赶工计划进度拖延0.8天工期。 【案例题29】

某承包商承包某水电工程。该工程工程量清单中的“模板”工作项目为一项350平方米的混凝土模板支撑工作。承包商在其中标的报价书中指明，计划用工210小时，即工效210工时/350平方米=0.6工时/平方米，每小时工资6.0元。合同规定模板材料（木材）由业主供应，但在施工过程中，由于业主供应木材不及时，影响了承包商支模工作效率，完成350平方米的支模工作实际用工265个工时，其中加班55工时，加班工资实际按照7.5元/小时支出，工期没有造成拖延。承包商提出了施工索赔报告，要求赔偿。

问题：

（1）你认为承包商是否该得到赔偿？若该赔偿，应包括哪些内容？为什么？

（2）试通过对该承包施工项目的计划成本、实际成本的分析计算，确定承包商应该得到多少赔偿款额？

参考答案：

（1）本案例中由于业主供应木材的延误影响了承包商支模工作效率，故承包商应当得到赔偿。赔偿款项仅为加班工时费用支出。

（2）该项目的计划成本=210×6=1260元

实际成本=210×6+55×7.5=1672.5元

承包商应该得到的赔偿款额=实际成本－计划成本=55×7.5=412元 【案例题30】

拟建3台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和混凝土浇筑。因型号与基础条件相同，为了缩短工期，监理人指示承包商分三个施工段组织专业流水施工（一项施工作业由一个专业队完成）。各施工作业在各施工段的施工时间（单位为月）见30—1表：

问题：

1.根据监理工程师的要求绘制双代号专业流水(平行交叉作业)施工网络进度计划图 。 2.该网络计划的计算工期为多少？指出关键路线并在图上用粗线标出。 参考答案： 1.网络图

A1A3 A2

2.计算工期为17个月。

关键路线为：①-②-③-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ 【案例题31】

某工程网络计划如下图所示，（时间单位：月）

C3 2

⑩

问题：

1、用“工作法”计算该网络计划的时间参数，并确定关键路线。

2．根据上面的计算情况，回答下列问题。（计划中各工作按最早时间安排下达；某工作的进度发生偏差时，认为其它工作是按计划进行的）。

①该工程的计算工期是多少？

②若该工程的计划工期等于计算工期，实施中E工作拖后2个月完成，对工期有何影响？ ③若实施中G工作提前2个月完工，工期变为多少？ ④若D工作拖延1个月完成，F工作的总时差有何变化？

参考答案：

1． 计算网络计划的时间参数，并确定关键路线。

G

关键路线为：①-⑥

① 该工程的计算工期是13个月。

② 实施中若E工作拖后2个月完成，工程工期将延长1个月。 ③ 实施中G工作提前2个月完工，工程工期将变为12个月。 ④ 若D工作拖延1个月完成，F的总时差由原有的8个月变为7个月。 【案例题32】

某建设工程项目，合同工期12个月。承包人向监理机构呈交的施工进度计划如下图所示。（图中工作持续时间单位为月）

问题：

1.该施工进度计划的计算工期为多少个月？是否满足合同工期的要求？ 2.该施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象？为什么？

3.施工过程中检查发现，工作C将拖后1个月完成，其他工作均按计划进行，工作C的拖后对工期有何影响？

参考答案：

1.该进度计划的计算工期为12个月，满足合同工期要求。

2.工作A、B、E应作为重点控制对象。因为它们均为关键工作。

3.无影响。因工作C有总时差1个月，它拖后的时间没有超过其总时差。 【案例题33】

某工程双代号时标网络计划如下图所示。计划实施到第五月末时检查发现，A工作已完成1/2工程量，B工作已完成1/6工作量，E工作已完成2/5工程量。

问题：

１.在时标网络标出上述检查结果的实际进度前锋线 2.把检查结果填入检查结果分析表中 3.根据当前进度情况，如不做任何调整,工期将比原计划推迟多长时间？ 参考答案：

1.实际进度前锋线见下图所示：

2．检查结果分析表

3.从检查结果分析表可知，由于工作B的拖后将使总工期延

长2

个月。 【案例题34】

某建设项目合同工期16个月，其双代号网络计划如图35—1所示。该计划已经监理人批准。 问题：

1.找出该网络计划的关键路线。 2.工作D的总时差和自由时差各为多少？

3.当该计划实施到第8个月末时，经监理工程师检查发现工作C、B已按计划完成，而工作D还需要2个月才能完成。此时工作D实际进度是否会使总工期延长？为什么？

参考答案：

1．关键路线有①-②-④-⑥-⑦和①-⑤-⑥-⑦ 2．工作D的总时差为1个月，自由时差为0个月。

3．工作D的计划最迟完成时间为第8个月，第8个月末检查时，工作D尚需2个月才能完成,尚有总时差0-2=-2个月。所以，工作D的实际进度拖后将使工期延长2个月。 【案例题35】

某工程网络计划如下图所示，计划工期16个月。

C4

AED5

FB3

各工作的时间—费用关系如下表所示。

当计划实施到第4个月末时检查发现，工作B已经完成，工作A尚需3个月才能完成。 问题：

1.工作A的实际进度拖后对总工期有何影响？为什么？

2.如果工作A的实际进度拖后对总工期产生影响，为保证该工程按原计划工期完成，在不改变工作间的逻辑关系的前提下，用费用优化的纯压缩法，给出直接费用增加最少的调整方案，并简要的写出调整过程。

参考答案：

1.工作A的实际进度比计划进度拖后3个月，将影响工期3个月。因为它是关键工作。 2.用割切法编制的第四个月末的剩余网络计划如下图所示。

11C4CFAE716

关键路线为:①-②-③-④-⑤

按费用优化的纯压缩法的准则，选择费用率最低的关键工作进行压缩。

第一次优化：在第四个月末的剩余网络计划中，可压缩的关键工作有C、D、F。选费用率最低的工作C进行压缩，将其压缩1个月，增加费用4万，计算工期为18个月。

关键路线变为两条：①-②-③-④-⑤和①-②-④-⑤见下图：

10C4CAEF

715

第二次优化：在第一次优化的基础上，再压缩。可压缩的关键工作有C、D、E、F。经比较，工作F的费用率最低，将其压缩1个月增加费用5万，计算工期为17个月。

此时关键路线仍为：①-②-③-④-⑤和①-②-④-⑤见下图：

10C4

CFAE715

第三次优化：在第二次优化的基础上，再压缩。可压缩的关键工作有C、D、E。经比较，工作C和E的组合费用率最低，将工作C和E各压缩一个月，增加费用6万，计算工期为16个月已满足原计划工期要求。费用增加最少的调整方案如下图所示：

9C4

【案例题36】

监理人在施工过程中，利用法律和行政手段按照事前、事中和事后分阶段进行控制，事中控制的主要工作内容有：

（1）审查施工承包人提交的施工组织设计； （2）严格工序交接检验；

CF

AE714

（3）隐蔽工程检验；

（4）对工程质量进行最终评定； （5）负责质量签证；

（6）组织质量专题会，及时分析、处理质量问题等； （7）审核竣工资料文件。

问题：

1.分别指出上述内容有错误的地方，为什么？ 2.监理人进行质量控制的依据有哪些？ 答案要点：

1.监理人在施工过程中进行质量控制，主要依靠合同手段，不是法律和行政手段。

(1)中所述应是事前控制的内容；（4）中所述不是监理工程师的工作，是质量监督机构的工作；（7）中所述应是事后控制的内容。

2.①已经批准的设计文件、施工图纸及相应的设计变更与修改文件 ②已批准的施工组织设计

③合同中引用的国家和行业的现行施工操作技术规范、施工工艺规程及验收规范

④合同中引用的有关原材料、半成品、构配件的质量标准 ⑤发包人和施工承包人签订的工程承包合同中有关质量的合同条款 ⑥制造厂提供的设备安装说明书和有关技术标准 【案例题37】

已知某工程项目的时标网络计划如下图所示。

102030405060708090100110120130140150160170

问题：

1． 工作E的总时差及自由时差各为多少天？ 2． 指出该网络计划的关键路线。

3． 工程进行到70天下班时检查，发现工作A、B已完成，而工作C、D、E分别需要40天、30天

和20天才能完成，试绘制实际进度前锋线，分析工作C、D、E的实际进度与计划进度的偏差及影响。

参考答案：

1、 工作E的总时差为10天，自由时差为0天。

2、 关键路线有：①-②-⑥-⑧-⑨和①-③-④-⑤-⑥-⑧-⑨ 3、 实际进度前锋线如下图所示：

102030405060708090100110120130140150160170

分析有关工作实际进度与计划进度的偏差及影响： ①工作C实际进度比原计划提前10天。

②工作D实际进度比原计划拖后20天。因它是关键工作，总时差和自由时差均为零，所以将使工期拖后20天，并将使其紧后工作Ｊ的最早开始时间往后推迟20天

③工作E实际进度比原计划提前

10天。 【案例题38】

某工程网络计划如图所示

问题：

1．该工程的计算工期为多少天？

2．在施工过程中发现，工作D由于施工质量问题造成返工，致使该工作延长6天。工作F因业主提供的材料不合格，致使承包商停工待料7天。结果，施工承包单位提出延长工期13天的要求，试分析此问题，监理工程师应批准承包单位延长工期几天？

参考答案：

1．确定网络计划的关键路线及计算工期

62238

10

28

计算工期Tc=38天

关键路线为：①-②-③-⑤-⑥-⑨和○1-○2-○3-○8-○9

2．施工单位施工质量有问题造成返工而拖延的时间不予考虑。F工作为关键工作，由于业主原因导致该工作拖延7天，所以监理工程师应批准施工承包单位延长工期7天。 【案例题39】

某分部工程的网络计划如图所示：

H

根据技术方案，确定A、D、I三项工作使用同一台施工机械顺序施工。 现有两个计划方案：

（1）按A-D-I顺序组织施工，则网络计划为下图所示：

H

（2）按D→A→I顺序组织施工，则网络计划如下图所示：

H

1

2．监理工程师批准按D→A→I顺序施工，施工中由于业主原因，B项工作时间延长5天。承包商提出索赔，要求延长5天工期，机械闲置补偿按8天计算。你认为应批准工期延长几天合理？为什么？签发机械闲置（赔偿）时间几天合理（不考虑工作D和A的机动时间的使用）？

参考答案：

1．按A-D-I顺序施工，计算工期为47天。施工机械在现场闲置时间12天。按D-A-I顺序施工，计算工期为45天。施工机械在现场闲置时间3天。经比较，按D-A-I顺序施工方案比较好。

2．原计划工期45天，工序B延长5天后总工期变为49天（见下图），所以，工序B延长5天将使工期延长4天。因此，应批准工期延长4天合理。

H 工作

D

和工作A之间，机械没有闲置时间。工作A和工作I之间，机械闲置时间为： 29－21=8天（工作A的最早完成时间为21天，工作I的最早开始时间为29天）。 应签发机械闲置赔偿时间：8-3=5天（原计划中机械闲置时间为3天）。

【案例题40】

某工程建设项目，网络计划如下图所示。在施工过程中，由于业主原因，不可抗力因素和施工单位原因，对各项工作的持续时间产生一定的影响，其结果见表（正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数）。由于工作的持续时间变化，该工程的实际工期为66天。

A C 8

F 9

H D 11 E 7

10问题：

G

5

16

1．因业主和不可抗力因素致使各项工作持续时间增加之和为18天，所以承包商要求延长合同工期18天。是否合理？为什么?

2．原计划工期为46天，实际工期60天。若承包商提出要求延长合同工期

14天是否理？为什么? 监理工程师应签证延长合同工期几天?

参考答案：

1．要求延长工期18天不合理，因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响不是都在关键路线上。

2．要求延长工期14天也不合理，因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。

由承包人自己造成的工期延长不给于延期；由发包人和不可抗力造成的工期延长并且对影响工期时应给予延期。所以只考虑发包人和不可抗力造成的工期延长。

由网络图计算可知：关键路线是①-②-④-⑤-⑥-⑨-⑩

由发包人和不可抗力因素引起工作B、C、E的拖期，不影响工期，不予以考虑。

只考虑工作A、D、F、H由发包人和不可抗力引起的工程延期。共影响工期12天，所以应该给予工程延期12天。

【案例题41】

某工程主体结构混凝土质量等级为C20，对其现场混凝土搅拌系统近期抽样统计结果显示，配制同一品种混凝土标准偏差σ=4.0Mpa，

按要求强度配制的混凝土用到工程主体结构后，第一批抽取了58组样本，数据统计如下表所示：

经过计算，这58组数据的平均值=28.71Mpa，样本标准差S=3.99Mpa； 问题：

1. 画出直方图，并判断生产过程是否正常。

2. 对于直方图，如果出现绝壁形是由于什么原因引起的？ 3. 简要说明直方图的用途。 答案要点：

1. 绘制出直方图如图41—1所示：

判断所绘直方图是正常型的。因为该直方图为：左右基本对称的单峰型，实际分布范围为39.9－18.8＝21.1＜6s＝23.94。

2. 如果直方图出现绝壁形可能是由于人为剔除了不合格的数据或收集数据不全造成的。 3. 直方图的用途包括：

1）观察、分析和掌握质量分布规律； 2）判断生产过程是否正常； 3）估计工序不合格品率的高低。

频数 25 20 15 10 5 0

20.53

23.55

直方图

26.57 29.59 32.61 35.63 图41—1 混凝土强度（组中值）

38.65

【案例题42】

某单位工程进行质量评定时，检验结果如下： （1）检查全部质量保证资料29项，均符合要求；

（2）该单位工程有9个分部工程，主体分部工程为优良，且从未发生过事故；其余8个分部工程，5个优良，3个合格，

（3）观感质量评定项目为12项，总计得分率为88.9%。

总承包人首先进行了自评，并且整理了完工资料，提请进行验收。但是监理人检查后，发现尾工项目未提供施工措施计划。

问题：

1. 监理人进行复核该单位工程质量等级时，应评定为哪个等级？ “单位工程中的分部工程质量全部合格，则该单位工程质量就合格”的说法正确吗？为什么？

2. 根据实际情况能否进行完工验收？按照合同规定完工验收的条件是什么？ 3. 在保修期内，承包人的主要质量责任是什么？处理质量问题的费用是怎么规定的？ 答案要点： 1. 应评为优良。

不正确。单位工程合格的标准是：（1）所含分部工程质量全部合格；（2）事故已按要求进行处理；（3）外观质量得分率要达到70%以上；（4）单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；（5）工程施工期及试运行期，观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定标准要求。

2. 不能进行完工验收。不能满足完工验收条件中关于完工资料的要求。 完工验收的条件是：

1）已经完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内的尾工项目除外。

2）已经按完工资料的规定备齐了符合合同要求的完工资料

3）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

3. 承包商应对保修期内应由他承担责任的工程缺陷进行修补、修复或重建，以使工程符合合同要求。 如果承包商进行此种修补、修复或重建，则由此产生的费用由承担质量责任的单位承担。

如果承包商不进行或未能进行此种修补、修复或重建，则业主有权雇佣其他施工承包商完成以上修补、修复或重建工作，并付给报酬。由此产生或伴随产生的全部费用，应在第二部分保留金或从业主应付给承包商的其他款项内扣除。 【案例题43】

某工程，建设单位与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。该工程为钢筋混凝土结构，设计要求混凝土抗压强度为C20。拆模后发现钢筋混凝土存在严重的蜂窝、麻面、孔洞和露筋现象。

经过抽样检测，抽检的结果发现强度达不到设计强度。经过研究必须全部返工，由此将造成直接经济损失4000万元。

问题：

1. 这类质量事故属于哪一类事故？ 为什么？ 2. 按照事故处理的程序，怎么进行处理该事故？

3. 常用的事故处理的方法有哪几种？事故处理的原则是什么？ 答案要点：

1． 特大质量事故。因为在事故的分类当中，以直接经济损失为必要条件，且当直接经济损失大于等于3000万元的时候，就应定为特大质量事故。

2． 进行事故处理的程序应该是： 1）下达暂停施工指示； 2）事故调查；

对于特大质量事故应由水利部进行组织调查。 3）原因分析；

4）事故处理和检查验收；

由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施，并报水利部备案。经监理工程师指示施工单位进行实施。最后经事故调查组进行检查验收。

处理完毕之后由监理工程师进行检查验收。 5）总监理工程师下达复工指示。 3．常用的处理方法：包括修补和返工。

事故处理应遵循“三不放过原则”即：事故原因不查清不放过；事故主要责任者和职工未受到教育不放过；补救措施不落实不放过。 【案例题44】

某水利工程建设项目，项目法人通过招标选定了施工单位，并采用《水利水电土建工程施工合同条件》与施工单位签订了合同。施工单位接到监理人签发的进场通知后，及时进人施工现场进行施工准备工

作，准备工作完成后，向监理人提请了《开工申请》。经总监理工程师审核并签发了合同项目开工开工通知，承包人开始施工。

（一）监理人对施工准备阶段开工条件进行检查，检查的内容包括： （1）首批开工项目施工图纸和文件的供应；

（2）承包人试验室具备的条件是否符合有关规定的要求； （3）施工用地的征用； （4）基准点、基准线的复核；

（5）进场的施工设备的数量和规格、性能是否符合施工合同的要求； （6）首次工程预付款的付款；

（7）施工合同中约定的应由发包人提供的道路、供电、供水等条件； （8）质量保证体系和安全保证体系。

（二）承包人开工前向现场监理机构提交了施工组织设计，并经总监理工程师批准后开始实施。在施工过程中，监理机构发现承包人并未按已经批准的施工组织设计进行实施。

（三）在施工过程中，发包人提出：（1）增加施工合同中某项工作的内容；（2）取消施工合同中某项工作；（3）改变施工合同中某项工作的标准。

问题：

1. 监理人检查的开工条件的内容哪些是针对发包人的？哪些是针对承包人的？ 2. 承包人未按已经批准的施工组织设计进行施工，作为监理人应如何处理此事件？ 3．发包人提出三项要求，监理人应如何处理？ 答案要点：

1.监理人检查的（1）、（3）、（6）（7）内容应属于针对发包人施工准备条件的检查；（2）、（4）、（5）、（8）应属于针对承包人施工准备条件检查。

2. 承包人未按已经批准的施工组织设计进行施工，监理人有权指示承包人纠正其违背合同行为，并要求限期改正。如果承包人坚持不予以改正，监理机构有权要求其停工整改。

3．对于发包人提出的三项要求，监理人均应按施工合同的规定，按变更处理。第一项，发包人要求增加施工合同中某项工作的内容，监理人应与双方协商延长工期和增加费用的问题；第二项，发包人要求取消施工合同中某项工作，应当提醒发包人被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施，否则要承担合同责任；第三项，发包人要求改变施工合同中某项工作的标准，监理人应提醒发包人不能低于规范规定的标准，更不能违背强制性标准要求。以上三项变更，均须监理人的颁发变更指示。

【案例题45】

问题：

1. 在上表累计频率列中填上正确的数，并且画出排列图。 2. 找出引起质量问题主要因素和一般因素。

3. 如果质量不合格，你认为应从哪些因素进行分析？ 答案要点：

1. 图中累积频率一列应该填的数据从上到下，应该是：50%，80%，90%，96%，100%。根据上面的数据画出排列图如下：

150

75604530150

操作问题材料质量问题

图纸差错

机具故障环境因素影响

50%40%30%20%10%0

100%

90%80%

2.根据排列图的判断规则，从上图可以看出，影响质量的主要因素是0%~80%的区域，也就是操作问题和材料质量问题。影响质量的一般因素为80%~90%的区域，即图纸差错和机具故障。

3.对于一般情况，影响质量的主要因素为：人员，施工机械，施工方法，材料，环境。当发生质量问题，可以从以上几个方面进行分析。

【案例题46】

某工程在施工过程中，为了控制混凝土的质量，监理人对承包人上报的数据及时进行了分析。第一次总共取了16组数据，数据汇总如下表 ：

经过计算，控制上限为31.6Mpa，控制下限为25.2Mpa，中心线为28.4Mpa。 问题：

1. 绘制出控制图；并判断生产过程是否正常。

2. 假如说，规范规定的技术下限是18Mpa，试判断该分析用控制图，能否转化成控制用控制图？ 3. 前述技术界限和控制界限有什么区别？ 答案要点： 1.

33 31 29 27 强 25 度 23 值 21 19 17 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

样本序号

从上图可以看出，生产过程是正常的。

2. 如果技术下限是18Mpa，控制下限在给定的范围内，可以转化成控制用控制图。

3. 控制界限是一个概率界限，是通过数据计算出来的，主要用于判断生产过程是否正常；而技术界限是规范给定的，主要用于判断产品是否合格。 【案例题47】

背景资料：

水利工程通过公开招标确定了施工单位，合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于发包人责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。

在专用条款中明确6级以上大风、大雨（80mm/天）、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。监理人在收到索赔报告之日起28天内予以确认，监理人无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。

在施工过程中出现下列事件：

1．因发包人不能及时提供图纸，使工期延误20天，10人窝工；

2．因施工机械故障，使工期延误10天，5人窝工；

3．因发包人供电故障，使工期延误2天，20人窝工；

4．因下大雨（90mm/天），工期延误3天，20人窝工；

根据双方商定，人工费定额为32元/工日，机械台班费为2000元/台班。

根据上述约定承包人提出工期补偿35天，费用6720（所有事件窝工费用及机械费用之和）索赔的要求。

问题：

（1）承包人上述要求是否合理？为什么？

（2）经监理人认定的索赔工期为多少天？费用补偿为多少？

（3）如果监理人未在收到报告后28天内给予答复意见或确认，工期延长多少天？结算费用补偿为多少？

参考答案：

（1）事件1合理，是发包人原因造成的；事件2不合理，是承包人自身原因造成的；事件3合理，是发包人责任；事件4根据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。

（2）监理人认定的索赔工期为25天，事件2工期（10天）延误不予顺延。事件1和事件3应给予费用补偿，应补偿款额为4608元。

（3）工期延长33天，费用为13056元。

【案例题48】

背景资料：

某小型水利工程项目，设计图纸简单，全部工程项目工期预计1年，土建承包商用固定总价合同承包土建工程。开工后发生了一系列事件：

（1）承包商发现原来的基础工程支护方案过于简单，提出变更施工方案。新的施工方案造成基础工程造价的大幅度增加。承包商据此索赔费用。

（2）施工过程中，由于发生洪涝灾害，工期发生拖延2个月。复工后，由于水灾影响，人工工资普遍上涨，建材价格涨幅也比较大。承包商据此索赔费用

（3）业主对灾后的市场形势错误估计，拖欠了承包商1个月的工程款。用电话通知的方式，通知承包商暂停施工1个月。

（4）承包商复工后，由于建设项目都处于复工的状态，一度造成建筑材料和人工的短缺。承包商所需要的资源量不能得到保证，工期拖延20天。

（5）承包商的施工设备受暴雨的影响，出现前所未有的故障。承包商被迫停工进行设备维修。 为此，承包商就所发生的设计变更、材料和人工费涨价、洪涝灾害、拖欠工程款、设备检修造成的停工等一系列事件，向业主索赔工期和费用。

问题：

(1）按照计价方式分，合同分为几种形式？

(2）业主电话通知变更是否适当？

(3)分析上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理。

参考答案：

(1)按照计价方式分，合同分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

(2）该合同变更形式不妥。根据《合同法》和《水利水电土建工程施工合同条件》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主电话通知临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。

(3）分析上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理。

承包商的索赔应当就固定总价合同的条款来认定索赔要求的合理性。

①固定总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终按总价结算。通常只有设计变更，或合同中规定的调价条件，如法律的变化等才允许调整合同价格。如果设计变更在业主既定范围内，仍然按照原合同价格结算。

②洪涝灾害属于不可抗力，是业主应当承担的风险，工期和费用索赔合理。

③业主拖欠工程款，承包商暂停施工，承包商的工期索赔是合理的。

④工程过程中修改施工方案，由于物价和人工费涨价所带来的风险应当由承包商来承担。所以，对于这部分费用索赔是不合理的。

⑤设备检修造成的工期延误是承包商自己的原因造成的。不应考虑承包商的工期和费用索赔要求。 ⑥施工过程中，由于施工所需资源短缺造成的工期延误，是由于承包商自己的原因造成的，故不予顺延工期。

⑦承包商改动施工方案是承包商自己应当承担的报价风险之一。对于固定总价合同，承包商应当承担的风险包括：报价风险，即报价计算错误、漏报项目和工程过程中由于物价和人工费涨价所带来的风险；工程量风险，包括工程量计算错误、工程范围不确定或工程项目未列全造成的损失、投标报价设计深度不够造成的损失。承包商对于自己的投标方案和报价的正确性和完备性负责；应当对于自己就招标文件的解释负责；有经验的承包商应当对施工方案的合理性负责。

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/356551/511795530401.html